Empreitada de Execução de Rede Elétrica e ITED do Mercado Agrícola de Santo António da Serra

Montantes e números

Descrição

Empreitada de execução da rede elétrica e das infraestruturas de telecomunicações em edifício (ITED) do Mercado Agrícola de Santo António da Serra, com preço base de 202.278,05 euros, acrescido de IVA. O procedimento é uma consulta prévia com um único lote, em que o concorrente deve apresentar proposta para a totalidade das quantidades previstas no mapa de quantidades do projeto de execução.

O prazo de execução da obra não pode ser superior a 60 dias consecutivos, contados a partir da data de início definida no caderno de encargos, sob pena de exclusão da proposta. Os atrasos injustificados imputáveis ao empreiteiro sujeitam-no a sanção contratual de 1‰ do preço contratual por dia, reduzida a metade no caso de incumprimento de prazos parciais.

Para concorrer, o empreiteiro deve apresentar alvarás ou títulos de registo do IMPIC na 4.ª categoria (instalações elétricas e mecânicas), Classe 1, nas subcategorias 1 (instalações elétricas de utilização de baixa tensão até 50 kVA), 4 (redes e instalações elétricas de tensão de serviço até 30 kV) e 9 (infraestruturas de telecomunicações). Tem também de apresentar preços parciais correspondentes às habilitações constantes desses alvarás, um plano de trabalhos, um plano de mão de obra, um plano de equipamento, um plano de pagamentos e um cronograma financeiro.

O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, em modalidade monofator, avaliada exclusivamente pelo preço. Em caso de empate, prefere-se a proposta com menor prazo de execução da obra e, subsistindo a igualdade, realiza-se sorteio com dados. Considera-se anormalmente baixo o preço igual ou inferior em mais de 15% à média das propostas admitidas. Não é permitida a apresentação de propostas variantes nem de propostas com alterações ao caderno de encargos. Não é exigida caução.

Critérios de adjudicação

Adjudicações

Concorrentes

• Manuel Agostinho Nunes – Instalações Eléctricas, Unipessoal, Lda.

Publicações oficiais

• Aquisição de um veículo pesado de transporte coletivo de passageiros (TCP) e crianças (TCC)
  Publicação: 16 outubro 2026
• Natal em Santa Cruz - Iluminação pública decorativa
  Publicação: 15 outubro 2026
• Fornecimento continuo de contadores de água e selos segurança
  Publicação: 14 outubro 2026
• Aquisição de tapetes e cortinados destinados ao espaço contíguo ao Salão Nobre e às áreas ocupadas pelo executivo municipal
  Publicação: 9 outubro 2026
• Aquisição de serviços de apoio especializado para a conformidade em matérias do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC)
  Publicação: 2 outubro 2026
• Empreitada de “Diminuição de perdas da rede de distribuição de água potável - Subsistema Barreiros - 2.ª Fase – Caniço”
  Publicação: 30 setembro 2026
• Empreitada Para A Obra De: Expansão De Redes De Águas Residuais Urbanas No Concelho De Santa Cruz
  Publicação: 30 setembro 2026
• EMPREITADA DE “DIMINUIÇÃO DE PERDAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL-SUBSISTEMA IGREJA”
  Publicação: 30 setembro 2026
• EMPREITADA DE “DIMINUIÇÃO DE PERDAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL-SUBSISTEMA SERRALHAL”
  Publicação: 30 setembro 2026
• Manutenção Preventiva Superestruturas RSU 1000 horas
  Publicação: 29 setembro 2026

Anteriores e seguintes de Câmara Municipal de Santa Cruz

• AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO - AGENDA CULTURAL 2026/2027 — 30 abril 2026
• CENÁRIOS: instalações públicas decorativas- Santa Cruz em Flor 2026 — 29 abril 2026
• Aquisição de Equipamentos de Rede — 29 abril 2026
• AGENDA MUNICIPAL 2026/2027 - SOM, ILUMINAÇÃO E MULTIMÉDIA — 28 abril 2026
• Aquisição de serviços de uma atuação artística - Luísa Sobral - Feira do Livro 2026 — 24 abril 2026
• SERVIÇOS DE PIROTECNIA - AGENDA TURÍSTICA E CULTURAL 2026/2027 — 22 abril 2026

Concursos abertos semelhantes

• 09/DPE/2026 – Conservação e Restauro da Igreja e Sacristia do Mosteiro da Cartuxa de Laveiras — prazo até 25 outubro 2026
• Beneficiação da Avenida de Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços - Reabilitação de passeios… — prazo até 25 outubro 2026
• Conceção e Construção da Linha de Triagem de Papel/Cartão Recolhido Seletivamente — prazo até 21 outubro 2026
• Empreitada de conceção-construção de dois túneis de carregamento para o Terminal Portuário do Beato da Silota… — prazo até 22 outubro 2026
• Requalificação da Escola Secundária Adolfo Portela — prazo até 28 dezembro 2026
• Empreitada de conceção-construção do novo Centro de Saúde da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel — prazo até 23 dezembro 2026

Perguntas frequentes

Qual é o valor estimado deste concurso?

O valor estimado publicado pela entidade adjudicante é de 202 278 €.

Quem é a entidade adjudicante deste concurso?

A entidade adjudicante é Câmara Municipal de Santa Cruz (Portugal).

Como posso concorrer a concursos públicos (Portugal)?

As propostas são apresentadas através do portal oficial de contratação pública em Portugal. O El Vínculo ajuda-o a encontrar concursos e a analisar os seus documentos; a apresentação faz-se sempre na fonte oficial.

Como posso saber de concursos semelhantes quando forem publicados?

Crie uma conta em el-vinculo.com e oferecemos-lhe um mês grátis e a criação dos filtros da sua empresa — tipo de contrato, códigos CPV, valor e território — para ser o primeiro a saber quando saem novos concursos como este em Portugal. Avisamos por email assim que é publicado um que encaixa no seu perfil, com todo o prazo pela frente para preparar a proposta.

Sem cartão de crédito · Registo em 2 minutos.

Temas relacionados

• Concursos de eletricidade
• Concursos de material elétrico