Empreitada de Conservação das Fachadas do Edifício do Mosteiro de S. Bento da Vitória
Referência 16023/2026 · Teatro Nacional de São João, EPE
Encerrado. Prazo de apresentação de propostas: 7 julho 2026. Valor estimado: 158 620 €. Conservação de fachadas do Mosteiro de S. Bento da Vitória no Porto, com plano de segurança e saúde, caderno de encargos e programa do concurso, preço base de 158.620 euros e sem lotes.
Tem interesse em concursos como este? Receba por email os próximos concursos como este publicados em Portugal. Grátis, sem cartão.
Montantes e números
Descrição
A empreitada consiste na conservação das fachadas do edifício do Mosteiro de S. Bento da Vitória, no Porto, que o Teatro Nacional São João pretende reabilitar. O procedimento é um concurso público sem publicação no Jornal Oficial da União Europeia, com a classificação CPV 45453100-8, obras de recuperação. A contratação é feita como um único contrato, sem divisão por lotes.
O preço base é de 158.620,00 euros, sujeitos a IVA à taxa legal em autoliquidação, sendo este o valor máximo que o dono da obra se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações.
A proposta deve incluir uma lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execução, com os preços expressos em algarismos, com duas casas decimais e sem IVA. Deve incluir também um plano de trabalhos com mapa de trabalhos em diagrama de barras, mapa de mão de obra e mapa de equipamentos, todos com a semana como unidade de tempo, e um cronograma financeiro.
O concorrente deve apresentar um documento com os preços parciais dos trabalhos correspondentes às habilitações constantes dos seus alvarás de construção, acompanhado, quando aplicável, das declarações de compromisso dos subempreiteiros, bem como uma memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra.
O plano de segurança e saúde estabelece, como requisitos mínimos, as medidas preventivas para os trabalhos e a obrigação de a entidade adjudicatária o manter atualizado durante toda a execução da obra.
Publicações oficiais
| Meio | Referência | Data |
|---|---|---|
| BASE | 16023/2026 | 23 junho 2026 |
| DRE | 119 | — |
Outros concursos de Teatro Nacional de São João, EPE
Ver a entidade →- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ELEMENTOS PARA CENOGRAFIA DO ESPETÁCULO “AUTO DA BARCA DO INFERNO” Publicação: 16 outubro 2026
- ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS Publicação: 16 outubro 2026
- Aquisição de Equipamento de Cinema Digital (2 Lotes) Publicação: 16 outubro 2026
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MODELAÇÃO DE FIGURINOS PARA O ESPETÁCULO “AUTO DA BARCA DO INFERNO” Publicação: 15 outubro 2026
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS EM MADEIRA PARA CENOGRAFIA DO ESPETÁCULO “AUTO DA BARCA DO INFERNO” Publicação: 9 outubro 2026
- Aquisição de Equipamento de Cinema Digital (2 Lotes) Publicação: 7 outubro 2026
- TRADUÇÃO E CRIAÇÃO DE TEXTO ORIGINAL PARA O ESPETÁCULO “ANATOMIA DE UM SUICÍDIO” E ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA EXCLUSIVA PARA A SUA UTILIZAÇÃO E… Publicação: 6 outubro 2026
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO VOCAL PARA O ESPETÁCULO “AUTO DA BARCA DO INFERNO” Publicação: 2 outubro 2026
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E RECEÇÃO NA REABERTURA DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA Publicação: 2 outubro 2026
- AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A PLATAFORMA DE FORMAÇÃO ASSÍNCRONA Publicação: 30 setembro 2026
Anteriores e seguintes de Teatro Nacional de São João, EPE
- Aquisição de Equipamento de Som para o Mosteiro de S. Bento da Vitória (3 Lotes)
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE FILME E TEASERS DO ESPETÁCULO “O BEIJO NO ASFALTO”
- Aquisição de Equipamento de Luz Cénica para o Mosteiro de S. Bento da Vitória (4 Lotes)
- Aquisição de Equipamento de Luz Cénica para o Mosteiro de S. Bento da Vitória (4 Lotes)
- CRIAÇÃO DE CENOGRAFIA PARA O ESPETÁCULO “AUTO DA BARCA DO INFERNO” E ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA EXCLUSIVA PARA A SUA UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO
- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSMULTIFUNÇÕES
Concursos abertos semelhantes
- Empreitada - L. SINES - 3ª FASE - EXECUÇÃO
- PRC_0292/2026_GAE-EB1391 - Empreitada de conceção-construção da ETAR da Nespereira II (Cinfães)
- EM-26/00143 - Empreitada de Criação de Posto Médico da EBS Alfredo da Silva
- 2026/124 - DCAD - Reparação de Infiltrações em Coberturas na EB Jorge Mineiro, EB Amélia Vieira Luis, EB Visc…
- REPAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DE ESTRADAS, FREGUESIA DA MEXILHOEIRA GRANDE
- Empreitada de requalificação do edifício polivalente da Escola Básica de Palmela 2
Perguntas frequentes
- Qual é o prazo para concorrer a este concurso?
- O prazo de apresentação de propostas termina a 7 julho 2026. Confirme na fonte oficial, pois as datas podem ser alteradas.
- Qual é o valor estimado deste concurso?
- O valor estimado publicado pela entidade adjudicante é de 158 620 €.
- Quem é a entidade adjudicante deste concurso?
- A entidade adjudicante é Teatro Nacional de São João, EPE (Portugal).
- Como posso concorrer a concursos públicos (Portugal)?
- As propostas são apresentadas através do portal oficial de contratação pública em Portugal. O El Vínculo ajuda-o a encontrar concursos e a analisar os seus documentos; a apresentação faz-se sempre na fonte oficial.
Como posso saber de concursos semelhantes quando forem publicados?
Crie uma conta em el-vinculo.com e oferecemos-lhe um mês grátis e a criação dos filtros da sua empresa — tipo de contrato, códigos CPV, valor e território — para ser o primeiro a saber quando saem novos concursos como este em Portugal. Avisamos por email assim que é publicado um que encaixa no seu perfil, com todo o prazo pela frente para preparar a proposta.
Temas relacionados
Crie uma conta gratuita e receba todos os dias os novos concursos publicados em Portugal que correspondem à sua atividade.