Empreitada de colocação de estores
Referência 15536157 · 514313420 - CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada
Adjudicado a Aperto de Mão, S.A. por 29 216 €. Colocação de estores em edifício de formação profissional do CEFPI, com habilitação de empreiteiro exigida (1.ª categoria, 7.ª subcategoria, e 9.ª subcategoria) e preço contratual máximo definido na Cláusula 30.ª do caderno de encargos.
Tem interesse em concursos como este? Receba por email os próximos concursos como este publicados em Portugal. Grátis, sem cartão.
Montantes e números
Descrição
A empreitada tem por objeto a colocação de estores, nos termos das cláusulas técnicas do caderno de encargos, ao abrigo de um ajuste direto cujo contrato se enquadra no Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito da modernização dos estabelecimentos de formação profissional do CEFPI, no Porto.
O preço base é o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações do contrato, fixado com base em consulta preliminar ao mercado, sendo o preço contratual máximo definido na Cláusula 30.ª do caderno de encargos. A proposta deve incluir a lista de preços unitários de todas as espécies de trabalhos previstas no mapa de quantidades, bem como preços parciais correspondentes às habilitações que o concorrente se propõe executar.
Para concorrer, o empreiteiro deve ser titular de alvará ou certificado de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMPIC contendo a 7.ª subcategoria da 1.ª categoria, em classe que cubra o valor global da obra, e a 9.ª subcategoria da 1.ª categoria (Instalações sem qualificação específica). Caso não disponha destas autorizações, pode recorrer a subcontratados titulares das mesmas, mediante declaração de compromisso.
O prazo de execução da obra é de no máximo 10 dias, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados, contados da consignação ou da aprovação do plano de segurança e saúde, caso seja posterior. O empreiteiro deve apresentar plano de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano de equipamentos, plano de pagamentos e cronograma financeiro, e a multa por atraso é de 1‰ do preço contratual por cada dia de atraso.
O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade monofator, considerando exclusivamente o preço da proposta. O procedimento não obriga a prestação de caução, por o preço contratual ser inferior a 500.000,00 €.
Critérios de adjudicação
| Tipo | Critério | Peso |
|---|---|---|
| — | Monofator | — |
Adjudicações
| Adjudicado a | Montante | Data |
|---|---|---|
| Aperto de Mão, S.A. | 29 216 € | 20 agosto 2026 |
Concorrentes
- Aperto de Mão, Lda
Publicações oficiais
| Meio | Referência | Data |
|---|---|---|
| BASE | 15536157 | 26 agosto 2026 |
Outros concursos de 514313420 - CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada
Ver a entidade →- PA n.º 130/2026 - Aquisição de Equipamento de Proteção Individual Publicação: 10 setembro 2026
- Rede de cablagem Publicação: 9 setembro 2026
- PA n.º 133/2026 Serviço Técnico de Certificação Energética "Ex-Post" do Edifício do CEFPI - Centro da Vilarinha Publicação: 9 setembro 2026
- Aquisição de casas modulares T2 e T3 Publicação: 20 agosto 2026
- PA n.º 99/2026 - Aquisição de Ferramentas Diversas para a Unidade de Produção do CEFPI Publicação: 12 agosto 2026
- Aquisição de mobiliário diverso, por lotes Publicação: 11 agosto 2026
- Aquisição de mobiliário diverso, por lotes Publicação: 11 agosto 2026
- Aquisição de mobiliário diverso, por lotes Publicação: 11 agosto 2026
- Projeto de Arquitetura Complementar - Obras de requalificação CEFPI - PRR Publicação: 10 agosto 2026
- Empreitada de Construção da Oficina de Lavandaria, Oficina de Jardinagem e Formação e Oficina de Práticas de Armazém Publicação: 10 agosto 2026
Concursos abertos semelhantes
- EM-26/00140 - Empreitada de Reabilitação do Mercado Municipal da Vila de Sintra
- Remodelação da Escola Coelho e Castro - 2ª Fase - Fiães
- EMPREITADA DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DA CIDADE DA COVILHÃ
- Empreitada de trabalhos genéricos para reparação de redes em edifícios de habitação municipal
- Requalificação Parcial das Defensas na DOCAPESCA, em Sesimbra - FASE 1
- Empreitada de Construção dos Arranjos Exteriores da Estação Náutica de Alqueva-Moura.
Perguntas frequentes
- Qual é o valor estimado deste concurso?
- O valor estimado publicado pela entidade adjudicante é de 29 500 €.
- Quem é a entidade adjudicante deste concurso?
- A entidade adjudicante é 514313420 - CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada (Portugal).
- Como posso concorrer a concursos públicos (Portugal)?
- As propostas são apresentadas através do portal oficial de contratação pública em Portugal. O El Vínculo ajuda-o a encontrar concursos e a analisar os seus documentos; a apresentação faz-se sempre na fonte oficial.
Como posso saber de concursos semelhantes quando forem publicados?
Crie uma conta em el-vinculo.com e oferecemos-lhe um mês grátis e a criação dos filtros da sua empresa — tipo de contrato, códigos CPV, valor e território — para ser o primeiro a saber quando saem novos concursos como este em Portugal. Avisamos por email assim que é publicado um que encaixa no seu perfil, com todo o prazo pela frente para preparar a proposta.
Contratos públicos por distrito
Crie uma conta gratuita e receba todos os dias os novos concursos publicados em Portugal que correspondem à sua atividade.