Empreitada de Beneficiação da Rede Abastecimento Água
Referência 11952/2026 · Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas
Encerrado. Prazo de apresentação de propostas: 25 maio 2026. Valor estimado: 373 800 €. Renovação de redes de abastecimento de água, com substituição de condutas e ramais, nos concelhos de Loures e Odivelas, ao abrigo de um caderno de encargos e programa de procedimento do SIMAR.
Tem interesse em concursos como este? Receba por email os próximos concursos como este publicados em Portugal. Grátis, sem cartão.
Montantes e números
Descrição
A empreitada tem por objeto a beneficiação da rede de abastecimento de água gerida pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), nos termos previstos no caderno de encargos, no âmbito de um concurso público.
O contrato integra um Plano de Segurança e Saúde elaborado para a obra, que estabelece medidas de prevenção de riscos, sinalização temporária, planos de escavação, proteções coletivas e individuais, plano de emergência e acompanhamento mensal da segurança em obra, com identificação dos intervenientes e respetivas obrigações.
Os trabalhos são executados segundo um plano de trabalhos com sequência e prazos parciais por espécie de trabalho, acompanhado de plano de mão-de-obra, plano de máquinas e equipamentos e plano de pagamentos, em correspondência com o mapa de quantidades de trabalho.
Os concorrentes devem apresentar lista de preços unitários, preço global, memória descritiva e justificativa do modo de execução, programa de trabalhos e cronograma financeiro, bem como a discriminação dos preços parciais correspondentes às habilitações constantes do alvará ou certificado de empreiteiro de obras públicas. A proposta deve manter-se válida durante um período mínimo de 120 dias.
Não são admitidas propostas variantes. A adjudicação segue o critério definido no programa de procedimento, com revisão de preços prevista no caderno de encargos.
Publicações oficiais
| Meio | Referência | Data |
|---|---|---|
| BASE | 11952/2026 | 8 maio 2026 |
| DRE | 89 | — |
Outros concursos de Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas
Ver a entidade →- CPr 26/C/00464 Fornecimento continuado de produtos de higiene e limpeza Publicação: 15 outubro 2026
- CPR 26/S/00026 - Aquisição de fardamento para laboratório de química e microbiologia Publicação: 12 outubro 2026
- ADCM 26/C/00507 Prestação Serviços Recolha Resíduos Urbanos 1 Circuito Publicação: 10 outubro 2026
- Prestação de Serviços Continuados de Cópia, Impressão e Digitalização Publicação: 10 outubro 2026
- Aquisição de 2 doseadores para produtos de lavagem de viaturas Publicação: 10 outubro 2026
- ADCM 26/C/00506 Prestação Serviços Recolha Resíduos Urbanos 4 Circuitos Publicação: 10 outubro 2026
- CP 50/2026 - Prestação de Serviços Continuados de Suporte e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica Crítica dos SIMAR Publicação: 1 outubro 2026
- CPR 26/S/00030 - Fornecimento Continuado de Material Elétrico Publicação: 1 outubro 2026
- CP 25/2026 Aquisição de Contentores de 1100L e 3200L para Indiferenciados e de 120L para Resíduos Orgânicos, dividido em 3 lotes Publicação: 30 setembro 2026
- CP 51/2026 - Empreitada de Execução de Ramais e Prolongamentos de Redes Abastecimento de Água nos Concelhos de Loures e Odivelas Publicação: 29 setembro 2026
Anteriores e seguintes de Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas
- Empreitada de Substituição, Reparação e Construção de Rede de Águas Residuais, nos Concelhos de Loures e Odivelas
- Prestação de Serviços Continuados para Manutenção e Reparação de Superestrutura da marca RosRoca
- Aquisição de 2 (duas) viaturas, novas, pesadas de três eixos, chassi de 26 TN, porta-contentores do tipo Ampliroll com grua, para recolha…
- Empreitada de Reabilitação e Reforço Operacional da Rede de Águas Residuais nos Concelhos de Loures e Odivelas
- Aquisição de Peças e Sacos para Contentores de Resíduos Urbanos, dividido em 3 Lotes
- Fornecimento Continuado de Produtos de Mercearia, Azeite, Bebidas e Leite
Concursos abertos semelhantes
- AA041 E1 Empreitada de Reabilitação da ETA de Castelo de Paiva
- AR013 E6 Reabilitação de caixas dos intercetores de Vila Nova de Gaia
- Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Sobrainho da Ribeira
- REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO A ADJUDICAR POR LOTES (EOP GENÉRICA).
- Trata-se da execução da obra de estabilização do muro de suporte existente na Rua dos Cucos, em Palmeira de F…
- Construção de um Edifício Residencial para Pessoas Idosas
Perguntas frequentes
- Qual é o prazo para concorrer a este concurso?
- O prazo de apresentação de propostas termina a 25 maio 2026. Confirme na fonte oficial, pois as datas podem ser alteradas.
- Qual é o valor estimado deste concurso?
- O valor estimado publicado pela entidade adjudicante é de 373 800 €.
- Quem é a entidade adjudicante deste concurso?
- A entidade adjudicante é Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (Portugal).
- Como posso concorrer a concursos públicos (Portugal)?
- As propostas são apresentadas através do portal oficial de contratação pública em Portugal. O El Vínculo ajuda-o a encontrar concursos e a analisar os seus documentos; a apresentação faz-se sempre na fonte oficial.
Como posso saber de concursos semelhantes quando forem publicados?
Crie uma conta em el-vinculo.com e oferecemos-lhe um mês grátis e a criação dos filtros da sua empresa — tipo de contrato, códigos CPV, valor e território — para ser o primeiro a saber quando saem novos concursos como este em Portugal. Avisamos por email assim que é publicado um que encaixa no seu perfil, com todo o prazo pela frente para preparar a proposta.
Temas relacionados
Crie uma conta gratuita e receba todos os dias os novos concursos publicados em Portugal que correspondem à sua atividade.