aquisição de fusíveis e bases corta circuitos tripolares de baixa tensão do tipo NH
Referência 15632709 · EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, S. A.
Adjudicado a ELPOR - Comércio e Industrias Electricas, S.A. por 59 710 €. Fornecimento de fusíveis NH e bases tripolares em baixa tensão, com garantia legal, entregas fracionadas por ordem de compra e penalidades por atraso de 1‰ por dia.
Tem interesse em concursos como este? Receba por email os próximos concursos como este publicados em Portugal. Grátis, sem cartão.
Montantes e números
Descrição
O fornecimento de fusíveis e bases corta-circuitos tripolares de baixa tensão do tipo NH, com as marcas e modelos propostos pelo adjudicatário e aprovados pela EEM. Os preços são unitários e líquidos de IVA, para as quantidades estimadas constantes do Anexo A ao Caderno de Encargos, e incluem a fabricação, os ensaios de fábrica quando previstos, as embalagens, os seguros e a entrega no local indicado. O fornecimento vigora desde a celebração do contrato ou emissão da Ordem de Compra até à última entrega prevista.
As quantidades globais podem ser fracionadas em lotes ou entregas, confirmadas pela EEM através de Ordem de Compra com a antecedência indicada no Anexo A. O adjudicatário confirma a receção da encomenda no prazo máximo de cinco dias úteis. É admitida uma variação percentual das quantidades, quando prevista no Anexo A.
O adjudicatário responde pelo fornecimento, embalagem, transporte e cumprimento dos prazos de entrega, suportando os riscos de carga, armazenagem e transporte. A propriedade transfere-se na data de entrega nas instalações indicadas pela EEM. A cessão da posição contratual carece de acordo prévio da EEM, sob pena de multa até 10% do valor do contrato e resolução.
A EEM pode inspecionar a fabricação e exige aviso de pelo menos oito dias úteis antes dos ensaios finais de fabrico, quando previstos, com relatórios a remeter ou a arquivar durante um ano. A garantia legal cobre a substituição, à custa do adjudicatário, dos equipamentos defeituosos por má conceção, defeito ou matéria-prima inadequada, incluindo transportes e seguro, com novo prazo de garantia para o substituto.
As penalidades por atraso são de 1‰ por dia sobre o preço da parcela em atraso, com limite de 2,5%, após o qual a EEM pode cancelar o fornecimento. Não há penalidades nos atrasos justificados por força maior. A EEM pode rejeitar entregas com defeito ou diferenças face ao adjudicado.
O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação exclusiva pelo preço, feita por lote.
Adjudicações
| Adjudicado a | Montante | Propostas recebidas | Data |
|---|---|---|---|
| ELPOR - Comércio e Industrias Electricas, S.A. | 59 710 € | 5 | 24 julho 2026 |
Concorrentes
- Elpor - Comércio e Indústrias Eléctricas, S.A.
- RESUL, EQUIPAMENTOS DE ENERGIA, S.A.
- Taistel, Lda
- Iso Sigma Energia e Gestão Lda
- INVITÉCNICA - Material Electrotécnico, Lda.
Publicações oficiais
| Meio | Referência | Data |
|---|---|---|
| BASE | 15632709 | 17 setembro 2026 |
Outros concursos de EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, S. A.
Ver a entidade →- Lançamento de Infraestruturas Elétricas no PEZO e Santa Cruz Publicação: 11 novembro 2026
- Lançamento de Infraestruturas Elétricas entre o Caminho de São Martinho e a Avenida Mário Soares Publicação: 10 novembro 2026
- Empreitada de Requalificação da Rede de Incêndios da Central Térmica da Vitória Publicação: 6 novembro 2026
- Consulta prévia tendente à adjudicação da aquisição de equipamentos informáticos. Publicação: 5 novembro 2026
- aquisição de tampas monofásicas (3500) e trifásicas (1000) para caixas de contadores Publicação: 5 novembro 2026
- Trabalhos de instalação e adaptação para o novo Centro Logístico da Ribeira Brava Publicação: 3 novembro 2026
- Aquisição de Grupos Geradores de Recurso Publicação: 3 novembro 2026
- Aquisição de Apólice de Seguro de Saúde de Grupo para a EEM Publicação: 28 outubro 2026
- Aquisição de Apólice de Seguro de Saúde de Grupo para a EEM Publicação: 26 outubro 2026
- Empreitada de Estabilização e Contenção dos Taludes Adjacentes da Central Térmica da Vitória – Fase 1 Publicação: 26 outubro 2026
Anteriores e seguintes de EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, S. A.
- Consulta prévia tendente à adjudicação de aquisição de luminárias de iluminação pública: tecnologia LED.
- Empreitada de Estabilização e Contenção dos Taludes Adjacentes da Central Térmica da Vitória – Fase 1
- Fornecimento e Montagem de Transformadores de Potência AT/MT
- O presente Concurso Público, tem por objeto a celebração de um contrato de empreitada tendente à execução dos “Trabalhos de Requalificação…
- Fiscalização da Empreitada de Construção do Edifício de Comando da Nova Subestação da Ponta Delgada 30/6,6 kV
- Fornecimento, Montagem e Comissionamento de Equipamentos Elétricos MT/SA/SPCC da Nova Subestação da Ponta Delgada 30/6,6 kV
Concursos abertos semelhantes
- Ligação Elétrica Subterrânea a 60 kV da Nova Subestação das Virtudes 60/6,6 kV
- Manutenção corretiva de iluminação de emergência em Edifícios Municipais
- Locação de central de produção de energia elétrica de emergência para a Central Termoelétrica do Caldeirão (S…
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE VIDEOVIGILÂNCIA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS
- Aquisição de dois grupos geradores redundantes para o CRN e o HNSA
- Manutenção corretiva de iluminação de emergência em Edifícios Municipais
Perguntas frequentes
- Qual é o valor estimado deste concurso?
- O valor estimado publicado pela entidade adjudicante é de 77 000 €.
- Quem é a entidade adjudicante deste concurso?
- A entidade adjudicante é EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, S. A. (Portugal).
- Como posso concorrer a concursos públicos (Portugal)?
- As propostas são apresentadas através do portal oficial de contratação pública em Portugal. O El Vínculo ajuda-o a encontrar concursos e a analisar os seus documentos; a apresentação faz-se sempre na fonte oficial.
Como posso saber de concursos semelhantes quando forem publicados?
Crie uma conta em el-vinculo.com e oferecemos-lhe um mês grátis e a criação dos filtros da sua empresa — tipo de contrato, códigos CPV, valor e território — para ser o primeiro a saber quando saem novos concursos como este em Portugal. Avisamos por email assim que é publicado um que encaixa no seu perfil, com todo o prazo pela frente para preparar a proposta.
Temas relacionados
Contratos públicos por distrito
Crie uma conta gratuita e receba todos os dias os novos concursos publicados em Portugal que correspondem à sua atividade.