4025013796/DA/EOP 40.345.205.019/25 R1 - PM 024/LAGOS - Casa da Guarda Principal - (Antigo mercado de escravos) - Reabilitação de Instalações da Casa da Guarda Principal
Referência 15533013 · Estado-Maior do Exército
Adjudicado a MAPEC - MATIAS & PEREIRA CONSTRUCAO, LDA por 29 374 €. Reabilitação da Casa da Guarda Principal (antigo mercado de escravos) na Messe de Lagos, numa única empreitada, com preço base de 29 900,00 EUR.
Tem interesse em concursos como este? Receba por email os próximos concursos como este publicados em Portugal. Grátis, sem cartão.
Montantes e números
Descrição
A empreitada consiste na reabilitação de instalações da Casa da Guarda Principal, antigo mercado de escravos, localizada na Messe de Lagos, na Praça do Infante D. Henrique. Trata-se de uma obra de construção, classificada com o CPV 45000000, cujos trabalhos são definidos quanto à espécie, quantidade e condições técnicas no programa e no projeto de execução. A lista de espécies de trabalhos prevista no caderno de encargos apresenta uma única linha, correspondente à empreitada na sua totalidade, com quantidade de uma unidade.
O preço base do procedimento é de 29 900,00 EUR, definido a partir de estimativas de custos médios unitários de referência da construção para cada espécie de trabalhos prevista no projeto de execução. Não é definido um preço anormalmente baixo, mas serão consideradas propostas com preço anormalmente baixo as que se revelem insuficientes para cumprir as obrigações legais ambientais, sociais e laborais ou para cobrir os custos de execução do contrato.
O empreiteiro é responsável pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos, incluindo os preparatórios e acessórios, e pela disponibilização de todos os meios humanos, técnicos, equipamentos e materiais necessários. Está também previsto um plano de segurança e saúde e um plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.
A proposta deve incluir a lista de preços unitários de todas as espécies de trabalhos, a memória descritiva e justificativa do modo de execução, o programa de trabalhos com plano, mão de obra e equipamentos, o cronograma financeiro e a lista de preços parciais correspondentes às subcategorias do alvará ou título de registo do Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
Critérios de adjudicação
| Tipo | Critério | Peso |
|---|---|---|
| — | Monofator | — |
Adjudicações
| Adjudicado a | Montante | Data |
|---|---|---|
| MAPEC - MATIAS & PEREIRA CONSTRUCAO, LDA | 29 374 € | 9 julho 2025 |
Concorrentes
- MAPEC - MATIAS & PEREIRA CONSTRUCAO, LDA
Publicações oficiais
| Meio | Referência | Data |
|---|---|---|
| BASE | 15533013 | 25 agosto 2026 |
Outros concursos de Estado-Maior do Exército
Ver a entidade →- 4026021894/DA/40.060.001.093/2026-Aquisição e instalação de mobiliário de quarto para as Messes Publicação: 16 outubro 2026
- Aquisição de equipamento de ginásio Regimento de Infantaria N.º 10 Publicação: 15 outubro 2026
- AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES LAND ROVER Publicação: 15 outubro 2026
- Fornecimento e instalação de uma (1) Bomba de Calor de 435L, para as instalações do Regimento de Infantaria N. º10 Publicação: 15 outubro 2026
- AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS Publicação: 14 outubro 2026
- CPrev 04/2026 - serviço de aluguer e enchimento de garrafas Publicação: 14 outubro 2026
- AQUISIÇÃO DE PEÇAS MERCEDES Publicação: 14 outubro 2026
- 4026026504//EME/F0279_F0294/2026-PEÇAS EM CERÂMICA E CONJUNTO PEÇAS CRISTAL - DHCM: Publicação: 14 outubro 2026
- Aquisição e montagem de equipamentos de videovigilância no Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) Publicação: 13 outubro 2026
- 4026023797-CM_AD 40.030.19.26 - Reparação do pavimento vinílico do 1º Ciclo do Colégio Militar Publicação: 13 outubro 2026
Anteriores e seguintes de Estado-Maior do Exército
- Contratação de um serviço de reparação auto de uma viatura Toyota Optimo.
- Aquisição de serviços de limpeza e higiene para as instalações da Unidade de Apoio, QG/ZMA, Gabinete de Atendimento ao Público, blocos…
- Aquisição de 100 cadeiras de madeira
- 4025016243/DA/EOP 40.345.309.030/25 - PM 001/VILA NOVA DA BARQUINHA - Polígono de Tancos - Reparação do muro exterior do RPara
- 4025014374/DA/EOP 40.345.404.021/25 - PM 013/VILA REAL - Quartel da Borralha - Trabalhos de beneficiação da Sala de Atividades
- 4026003110/DA/EOP 40.341.312.021/26 - PM 001/CONSTÂNCIA - Campo de Instrução de Santa Margarida - "Pavimentação de itinerários"
Concursos abertos semelhantes
- AA041 E1 Empreitada de Reabilitação da ETA de Castelo de Paiva
- AR013 E6 Reabilitação de caixas dos intercetores de Vila Nova de Gaia
- Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Sobrainho da Ribeira
- REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO A ADJUDICAR POR LOTES (EOP GENÉRICA).
- Trata-se da execução da obra de estabilização do muro de suporte existente na Rua dos Cucos, em Palmeira de F…
- Construção de um Edifício Residencial para Pessoas Idosas
Perguntas frequentes
- Qual é o valor estimado deste concurso?
- O valor estimado publicado pela entidade adjudicante é de 29 900 €.
- Quem é a entidade adjudicante deste concurso?
- A entidade adjudicante é Estado-Maior do Exército (Portugal).
- Como posso concorrer a concursos públicos (Portugal)?
- As propostas são apresentadas através do portal oficial de contratação pública em Portugal. O El Vínculo ajuda-o a encontrar concursos e a analisar os seus documentos; a apresentação faz-se sempre na fonte oficial.
Como posso saber de concursos semelhantes quando forem publicados?
Crie uma conta em el-vinculo.com e oferecemos-lhe um mês grátis e a criação dos filtros da sua empresa — tipo de contrato, códigos CPV, valor e território — para ser o primeiro a saber quando saem novos concursos como este em Portugal. Avisamos por email assim que é publicado um que encaixa no seu perfil, com todo o prazo pela frente para preparar a proposta.
Contratos públicos por distrito
Crie uma conta gratuita e receba todos os dias os novos concursos publicados em Portugal que correspondem à sua atividade.