Sustitución de alicatados en pasillos y cuartos de baño en C.E.I.P. RAMON Y CAJAL de Albuñuelas

Importes y cifras

Qué se contrata

La sustitución completa de los alicatados de pasillos, escaleras y dos cuartos de baño de profesores del CEIP Ramón y Cajal de Albuñuelas, por estar deteriorados y con riesgo de desprendimientos que afectan a alumnado menor de edad. Las obras incluyen la demolición de los alicatados y de su enfoscado previo, y la ejecución de nuevos alicatados con azulejo de color 15x15 cm de 1ª calidad, recibido con pegamento y enfoscado maestreado de mortero de cemento.

La superficie total de alicatado a ejecutar es de 414,72 m², repartida entre la planta baja y la planta primera del centro. Los pasillos tienen unos 49 metros de longitud por planta, y se trabaja en ambos laterales, junto con las escaleras que comunican las plantas. En los baños de profesores se demuelen y reponen también suelos y paredes, con desmontaje previo de sanitarios.

Se incluyen ayudas de albañilería para el desmontaje y montaje de radiadores, de tapajuntas de puertas, de fontanería, saneamiento y electricidad en los baños, y para el montaje de falso techo y carpintería de los baños. Se prevé la retirada de residuos mediante un contenedor de 7 m³ con transporte a planta de reciclaje, y la dotación de equipos de protección individual y botiquín.

El presupuesto de ejecución material asciende a 34.724,63 euros y el presupuesto total de contrata a 50.000,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución previsto es de 4 meses. La obra no requiere autorizaciones administrativas ni de empresas suministradoras.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras adecuación de espacio bajo cubierta en ayuntamien… — plazo hasta el 06/11/2026
• Ejecucion de las obras de cubierta de pista polideportiva del Polideportivo Municipal de Alhendin — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato de obras para la ejecución material de aquellas actuaciones que deban ser realizadas en régimen de e… — plazo hasta el 23/11/2026
• Homologación de proveedores de obra civil y edificación para Cetursa Sierra Nevada, S.A., dividido en dos lot… — plazo hasta el 14/11/2027
• Homologación de proveedores para la adquisición de bienes y servicios corrientes disponibles en el mercado pa… — plazo hasta el 31/07/2027
• Contrato de obras para la reparación de la cubierta del edificio del Ayuntamiento por procedimiento abierto s… — plazo hasta el 11/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Granada →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se recibieron 2 ofertas. CONSTRUCCIONES DAZARSUR S.L.U. ha ganado 6 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Albuñuelas. Se adjudicó 25 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Compromiso firme para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de igualdad. Ver cláusula 10 y apartado 17 del Anexo I del PCAP.
• Consideraciones de tipo social: Compromiso firme para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de igualdad. Ver cláusula 10 y apartado 16 del Anexo I del PCAP.

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras para pavimentación de hormigón armado de 370m de longitud del camino del Sequero situado en el polígono 7 parcela 9055 del T.M. de Albuñuelas.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-05-16
• Contrato de obras para la mejora energética de envolvente, accesibilidad y pavimentación del gimnasio municipal de Albuñuelas (Granada).
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-16
• Contrato de obras para nueva pavimentación, reparación de instalaciones de saneamiento, saneado y pintura de estructura metálica del polideportivo de Albuñuelas (Granada).
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-04
• Contrato de obras para la adecuación de aparcamiento en una zona de la parcela situada en calle lavadero alto 17 de Albuñuelas, Granada.
  Resuelta
  Publicada: 2025-12-17
• Aprovechamiento de madera monte Puerto de la Toba (GR-50015-AY)) - Monte de Utilidad Pública
  Resuelta
  Publicada: 2024-05-27

Licitaciones similares y su resultado

• Obras de reforma de los aseos del CEIP “Las Encinas” — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alfacar
  Adjudicada a Ruiz Doncel SL por 59.800 € (baja del 11,5 %) · 2025-06-11
• Trabajos de mantenimiento de paramentos alicatados y varios en C.E.I.P. El Tomillar, Arroyo de la Miel. Benal… — Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena
  Adjudicada a NAREST PARK EMPRESA DE SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA por 68.481 € (baja del 14,3 %) · 2024-08-05
• Sustitución de faldón de cubierta Colegio Público CEIP Miguel Berrocal — Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES FINDESA S.L por 75.553 € (baja del 18,5 %) · 2024-06-05
• Reforma en cuartos de baño de planta segunda, sustitución de los revestimientos verticales y horizontales de… — Alcaldía del Ayuntamiento de Utiel
  Adjudicada a APER AMBIENT S.L. por 43.950 € (baja del 6,5 %) · 2024-05-08
• Obra de la sustitución de cerramiento en C.E.I.P. Alcalde Jiménez Ruiz — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
  Adjudicada a SMARTTECH SYSTEMS, SL por 69.910 € (baja del 9,9 %) · 2025-12-09
• Obras de sustitución de la carpintería exterior del CEIP Azorín de Calp (Alicante). — Alcaldía del Ajuntament de Calp
  Adjudicada a COVESA 2020 PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. por 34.927 € (baja del 12,9 %) · 2026-06-04

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Albuñuelas (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES DAZARSUR S.L.U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 41.322 € y el presupuesto base de licitación asciende a 50.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Granada.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Granada