Reurbanización, mellora e humanización do centro urbano de Arcade como espazo público estratéxico

Importes y cifras

Qué se contrata

Obra de reurbanización del centro urbano y comercial de Arcade, con el objetivo de mejorar y humanizar el espacio público de la alameda Tralo Río. El presupuesto base de licitación asciende a 1.199.917,82 € con IVA incluido (991.667,62 € sin IVA), y la obra se financia mediante el Plan Provincia Extraordinaria-Plan Extra, con una aportación municipal de 499.917,82 €.

El plazo máximo de ejecución es de cinco meses desde el acta de comprobación del replanteo. No cabe revisión de precios. Las ofertas se presentan exclusivamente por vía electrónica, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para participar es obligatorio estar clasificado como contratista de obras en el grupo G (viales y pistas), subgrupo 6 (obras viales sin calificación específica), categoría 4. Las uniones temporales de empresas acumulan las clasificaciones de sus integrantes.

Los criterios de adjudicación se dividen en dos fases. En la primera, de juicio de valor (47 puntos), se valoran el programa de trabajo (hasta 20), el programa de actuación ambiental (hasta 8), el plan de control interno de calidad (hasta 6), el plan de seguridad y salud (hasta 5) y el plan de mantenimiento (hasta 8). Es necesario alcanzar 23,5 puntos para continuar. En la segunda, de fórmulas (53 puntos), se valoran la oferta económica (hasta 11), el control de calidad externo (hasta 3), el aumento del plazo de garantía (hasta 4), la reducción del plazo de ejecución (hasta 13) y las mejoras (hasta 22).

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de reparación y mejora del camino da Milixosa, Cabeiro, Redondela (Plan Extraordinario VIA DEPO) — plazo hasta el 03/11/2026
• Urbanización da prolongación da rúa Baixo Muro e conexión rúa Ireira — plazo hasta el 11/11/2026
• Reforma Y Ampliación De Las Dependencias Servicio De Pista Y Plataforma - Aeropuerto De Vigo — plazo hasta el 03/11/2026
• Contrato de Obras de Renovación del Parque Infantil de la Alameda de Tui (Plan +Provincia 2025, Línea 1, Inve… — plazo hasta el 03/11/2026
• PXD-2026-0089: Obras de optimización energética de la mejora de cubierta del bloque 3 y nueva sala de caldera… — plazo hasta el 09/11/2026
• Licitación do contrato de obras de conservación e mantemento de camiños e vías municipais previstos no proxec… — plazo hasta el 04/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Pontevedra →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: CONSIGNAR SI OU NON. SOLO O LICITADOR QUE RESULTE ADXUDICATARIO DA OBRA DEBERÁ ACHEGAR DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DESTE EXTREMO

Solvencia técnica

Trabajos realizados: CONSIGNAR SI OU NON. SOLO O LICITADOR QUE RESULTE ADXUDICATARIO DA OBRA DEBERÁ ACHEGAR DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DESTE EXTREMO

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 1,8 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 21,5 % en las 16 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soutomaior y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 39 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Mellora da accesibilidade da rúa Roxelio Landeiro entre a rúa Fonte do Conde, e a rúa Rosalía de Castro
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-08
• Servizo axuda no fogar
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-13
• Humanización Camiño de Santiago ó seu paso pola rúa da Coutada e Fonte do Conde
  Evaluación
  Publicada: 2025-05-12
• Servizo Xestión dos residuos da competencia municipal do Concello de Soutomaior
  Evaluación
  Publicada: 2025-04-29
• servicio por precios unitarios de alquiler de diversa maquinaria, mantenimiento y pequeñas reparaciones
  Evaluación
  Publicada: 2025-02-06

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soutomaior

• Servizo por prezos unitarios de aluguer maquinaria, mantemento e pequenas reparacións — 29/09/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Obras del Proyecto de mejora, acondicionamiento y humanización del núcleo de A Lonia — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense
  Adjudicada a COVIASTEC, S.L. por 677.394 € (baja del 3,9 %) · 2026-06-26

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soutomaior (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 991.668 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.199.918 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Pontevedra.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Galicia. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Pontevedra
• Licitaciones de obras de urbanización