Restauración y reconversión de una pista Municipal de Futbol Sala en una pista Multiusos/Multideportiva, así como la cubrición de una pista de pádel, en la localidad

Importes y cifras

Qué se contrata

La renovación de las tuberías existentes y la instalación de nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua en la calle Cruz de Piedra, entre las calles Pintora Esperanza Huertas y Juan Domingo, en el municipio de Santa Cruz de Mudela. Las obras se describen en la memoria valorada que integra el expediente. Es un contrato de obras con lote único.

La licitación se tramita por procedimiento abierto simplificado con único criterio de adjudicación, el precio, valorado con un máximo de 100 puntos. El presupuesto base de licitación es de 75.921,49 euros IVA incluido, siendo el valor estimado de 62.745,03 euros. Las ofertas se presentan por precio unitario por lote completo.

El plazo de ejecución se extiende hasta el 30 de junio de 2026, comenzando la ejecución con el acta de comprobación del replanteo, que deberá levantarse en un plazo no superior a un mes. La ejecución se realiza a riesgo y ventura del contratista.

Para presentarse, los licitadores deben estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La solvencia económica exige un volumen anual de negocios igual o superior a una vez y media el precio base de licitación de la primera anualidad. La solvencia técnica exige relación de trabajos de igual o similar naturaleza en los tres últimos años, con un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

Las ofertas con bajas anormales se determinan según los umbrales del pliego, con 25 unidades porcentuales para un único licitador, 20 para dos, y para tres o más, bajas superiores a 10 unidades porcentuales sobre la media aritmética.

La garantía definitiva es del 5% del precio final ofertado, excluido el IVA. Las penalidades por demora pueden ser de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, por día de retraso.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Ejecución de dotación de césped y vallado de pista de tenis de Castellar de Santiago (CR) — plazo hasta el 23/11/2026
• Mejora de la eficiencia energética del Pabellón Polideportivo Municipal mediante la instalación de cubierta c… — plazo hasta el 12/11/2026
• Reparación de firmes en diversas vias rurales — plazo hasta el 16/11/2026
• Dotación de Firme en Tramo de Vía Pecuaria Cordón del Pozo de la Serna entre Ctra CR612 y CR613 — plazo hasta el 08/11/2026
• [UT4] Alquiler de maquinaria con conductor para Proyecto Construcción de cercas, movimiento de tierras y prep… — plazo hasta el 09/11/2026
• Constituye el objeto del contrato la rehabilitación de la cobertura de cubierta del inmueble propiedad del Ay… — plazo hasta el 11/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Ciudad Real →

Lotes (2)

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: La solvencia económica y financiera que no conste inscrita en el ROLECE deberá acreditarse mediante la presentación de la siguiente documentación: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

La baja mediana de sus 2 adjudicaciones fue del 16,6 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 11,0 % en las 25 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela y del 11,1 % en el grupo CPV 4511. Sus 2 lotes recibieron entre 7 y 8 ofertas. Se adjudicó 46 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Acometer las obras necesarias para la restauración y reconversión de la cubierta del edificio municipal Circulo de recreo. Fase 1
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-13
• El objeto de la presente licitación tiene por definir y valorar técnica y económicamente las actuaciones necesarias para la urbanización y adecuación de los nuevos espacios públicos generados tras la demolición de un inmueble municipal en el entorno de la calle Arroyo Riansares.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-25
• Servicios de impartición de los cursos de Actividades físico-deportivas dirigidas tanto a personas adultas como a niños
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-17
• El objeto del presente contrato es la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio dentro del Término municipal de Santa Cruz de Mudela, conforme a este Pliego y al Pliego de Prescripciones Técnicas
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-07
• La finalidad del contrato y las necesidades administrativas a satisfacer quedan descritas en la Memoria Justificativa del contrato, vinculada a la ejecución de las actuaciones de rehabilitación y mejora para uso turístico del Conjunto Monumental de “Las Virtudes” (Real Decreto 769/2025).
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-12

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela

• Adquisición de una máquina aspiradora eléctrica destinada a mejorar el servicio de limpieza viaria municipal, especialmente en zonas peatonales, parques, jardines y acerados. — 25/02/2026
• El objeto de la presente licitación tiene por finalidad definir y valorar las actuaciones necesarias para la reforma y adecuación del parque infantil situado dentro del Parque Municipal de Santa Cruz de Mudela, en la provincia de Ciudad Real. — 20/02/2026
• Renovación de la red de abastecimiento en la Calle Medizábal del municipio de Santa Cruz de Mudela — 05/02/2026
• Afaltado de tres calles del municipio de Santa Cruz de Mudela — 30/01/2026
• Renovación de la red de abastecimiento en la calle Cruz de Piedra del municipio de Santa Cruz de Mudela — 30/01/2026
• Reforma y adecuación del parque infantil siutado dentro del parque municipal de santa cruz de mudela — 30/01/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Construcción de una cubierta para las pistas de pádel del polideportivo municipal de Santa Cruz de la Zarza. — Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza
  Adjudicada a HIERROS BUENO SAL por 72.359 € (baja del 5,0 %) · 2026-03-18
• Mejora de instalaciones deportivas, cubrimiento de pista de padel y mejora de superficie de pista de minifutb… — Pleno del Ayuntamiento de Aldeanueva del Camino · 2026-10-01
• Obra rehabilitación de pistas deportivas municipales — Alcaldía del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara
  Adjudicada a LERPA2002, S.L.U. por 117.711 € (baja del 6,3 %) · 2026-06-23
• Reforma y rehabilitación de instalaciones deportivas - Cancha La Encarnación — Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
  Adjudicada a CONTRATAS PEREZ DIAZ, S.L. por 62.846 € (baja del 8,8 %) · 2024-06-27
• Cubrición pistas de padel — Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
  Adjudicada a Tecnisteel Construciones Metálicas S.L.U. por 52.650 € (baja del 9,0 %) · 2024-05-06
• Ejecución de las obras para la construcción de dos pistas de pádel que complementarán las instalaciones depor… — Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia del Mombuey
  Adjudicada a SINTRA APLICACIONES Y SERVICIOS DE PINTURA SL por 59.114 € (baja del 1,5 %) · 2025-07-03

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a 2 empresas: QUALITY SPORT,2014 S.L y PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 84.598 € y el presupuesto base de licitación asciende a 102.364 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Ciudad Real.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Ciudad Real