Reparación de tramo de saneamiento de fecales a depuradora Base Coronel Sánchez Bilbao, Almagro, Ciudad Real TC 106-02/25

Importes y cifras

Qué se contrata

El contrato consiste en reparar un tramo de colector de saneamiento situado a 8 metros de profundidad, que actualmente produce filtraciones al terreno. Se ejecutará en el lugar indicado en el Anexo I del pliego, con un único contrato sin división en lotes.

El plazo de ejecución es de 90 días naturales, según proyecto. El presupuesto base de licitación asciende a 200.466,64 €, con un valor estimado de 165.674,91 €. La adjudicación se realizará por procedimiento abierto simplificado con un único criterio de adjudicación.

Para presentarse, el contrato de obras exige estar clasificado como contratista de obras, dado que el valor estimado es inferior a 500.000 euros; en ese caso la clasificación acredita la solvencia económica, financiera y técnica, aunque también cabe acreditarla mediante los requisitos específicos de solvencia previstos en el apartado 9.1 del Anexo I. Las empresas no comunitarias deberán abrir sucursal en España y el contrato tiene carácter clasificado, por lo que el licitador debe contar con la Habilitación de Seguridad de Empresa y, en su caso, de Establecimiento.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• [UT4] Alquiler de maquinaria con conductor para Proyecto Construcción de cercas, movimiento de tierras y prep… — plazo hasta el 09/11/2026
• Constituye el objeto del contrato la rehabilitación de la cobertura de cubierta del inmueble propiedad del Ay… — plazo hasta el 11/11/2026
• Servicio de apoyo de albañilería de obra civil en redes e instalaciones del ciclo integral del agua en el tér… — plazo hasta el 11/11/2026
• Climatización del salón del baile sito en C/ Amargura nº 2 del municipio de Cózar (Ciudad Real). — plazo hasta el 06/11/2026
• Trabajos relativos a la Obra Civil de Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras del Ciclo Integral del… — plazo hasta el 23/11/2026
• Renovacion de redes de abastecimiento en calle María Cristina — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Ciudad Real →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Solvencia técnica

Otros: CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 32,4 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 20,1 % en las 792 adjudicaciones de Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibieron 3 ofertas. ACCYNIA INGENIERIA, S. L. ha ganado 11 licitaciones de Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura. Se adjudicó 111 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Tercer Contrato Derivado (ejercicio 2026) del AM para la realización de auditorias externas ambientales de los SGA del ET , varios años. TC MA-02/25
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-23
• Segundo Contrato Derivado (ejercicio 2025) del AM para la realización de auditorias externas ambientales de los SGA del ET , varios años. TC MA-02/25
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-10
• Proyecto para contrataciuon conjunta base de Araca exp nº 1. tc. 418-04/25
  Resuelta
  Publicada: 2026-01-20
• Proyectos para contratación conjunta Base Araca expediente Nº 2. Vitoria. TC conjunto 418-05/25
  Resuelta
  Publicada: 2026-01-16
• "reparación cubierta e instalación línea vida edif. 24". acto. primo de rivera. alcalá de henares, madrid.
  Resuelta
  Publicada: 2026-01-08

Anteriores y posteriores de Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura

• Ampliación escalón manto BAD Pozuelo. Núcleo ACTO GRAL Cavalcanti TC 127-01/21 — 01/12/2025
• PY-113-ET-25 Acondicionar acceso y garita control acceso acuartelamiento Acto San Cristóbal, Villaverde, Madrid TC 130-01/23 — 01/12/2025
• Construcción de nueva planta en edificio simulación, BAE Coronel Mate, Colmenar Viejo, Madrid TC 118-05/22 — 28/11/2025
• "maniobra y variaciones de las escaleras 3 y 4 del museo del ejército", bae museo del ejército, toledo tc 109-04/22 — 27/11/2025
• PY-111-ET-25 Proyecto de sustitución del sistema de detección contra incendios TC 108-02/24 — 27/11/2025
• nstalacion de ascensor en edificio de aulas en la escuela politecnica , espol,(madri) — 27/11/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Proyecto de adecuación red de agua potable en base coronel Sanchez Bilbao, Almagro. ciudad real. TC 106-04/24 — Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura
  Adjudicada a OBRAS RUZ S.L. por 58.905 € (baja del 5,2 %) · 2024-10-28
• TC: 106-01/24. Reparación aseos edificio sección contra incendios de la Base Coronel Sánchez Bilbao, Almagro,… — Dirección de Asuntos Económicos del Ejército
  Adjudicada a ORMEÑO Y ARRIBAS, SL por 42.449 € (baja del 6,3 %) · 2026-09-16
• Obra TC 211-88/24 Mantenimiento correctivo en la estación depuradora de aguas residuales de la BASE "EL COPER… — Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur · 2026-06-09
• CM Obra reparación en red de saneamiento de la Base General Menacho (Badajoz) — Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur
  Adjudicada a FCC AQUALIA, S.A. por 22.212 € (baja del 32,8 %) · 2026-09-17
• Adecuación puertas hangar y sala de reuniones Base coronel Sánchez Bilbao; Almagro, Ciudad Real. TC 106-01/23 — Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura
  Adjudicada a AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. por 47.386 € (baja del 2,1 %) · 2024-07-10
• Proyecto de acondicionamiento defectos mantenimiento Sectorial PCI en Base Coronel Sánchez Bilbao (TC: 106-01… — Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura
  Adjudicada a ORMEÑO Y ARRIBAS, SL por 171.744 € (baja del 26,8 %) · 2025-11-06

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ACCYNIA INGENIERIA, S. L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 165.675 € y el presupuesto base de licitación asciende a 200.467 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Ciudad Real.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Ciudad Real
• Licitaciones de limpieza de alcantarillado
• Licitaciones de agua y abastecimiento
• Licitaciones de obras de urbanización