Reparación de infraestructuras y caminos rurales que conectan municipios afectados por la DANA "Camino el Encantado! en Villanueva de la Reina (Jaén)

Importes y cifras

Qué se contrata

La reparación de un camino rural en Villanueva de la Reina (Jaén), dañado por las lluvias de octubre. Las obras restituyen el material de rodadura y la cuneta en una longitud de 500 metros, y contienen la rotura del lateral mediante dos escolleras de 80 metros cada una, en los puntos kilométricos 0+520 a 0+600 y 1+200 a 1+280.

La reposición de firme se ejecuta con zahorra natural en los tramos 0+800 a 1+060 y 1+200 a 1+280, y con zahorra artificial en el tramo 0+780 a 1+280, en tongadas de 10 cm compactadas al 90 % del Proctor, hasta enrasar con el pavimento existente. Las escolleras se cimentan con piedra de peso mínimo 500 kg, capa de asiento y relleno de hormigón HM-20/P/40, y cuerpo de escollera de piedra suelta de al menos 500 kg. Además, se refina una cuneta triangular de 40 metros lineales con transporte del sobrante.

El plazo de ejecución es de dos meses y el plazo de garantía de dos años desde la recepción provisional. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 126.515,52 €, con presupuesto de ejecución material de 87.864,10 €. No se exige clasificación del contratista y no se contempla revisión de precios.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obra por lotes (2) para el arreglo de los accesos al núcleo urbano de Noalejo por La Cañada y Val… — plazo hasta el 04/11/2026
• Contrato de obra por lotes (2) denominado "Rehabilitación de la cubierta de la Biblioteca y la rehabilitación… — plazo hasta el 04/11/2026
• Demolición de edificación de vivienda en calle Amargura, nº 4 de Bailén — plazo hasta el 30/10/2026
• Reparación y restitución del muro pista deportiva colegio Sta. Clara del municipio de Lahiguera (Jaén) — plazo hasta el 05/11/2026
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes a la URBANIZACIÓN DE ESPACIO URBANO RESI… — plazo hasta el 03/11/2026
• IV fase construcción sala de usos múltiples - polideportivo C/ la Vega s/n en el municipio de Santisteban del… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Jaén →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

G6-1

Solvencia económica

Otros: Se entenderá acreditada por la concurrencia de las dos siguientes: a)Volumen de facturación anual referido al menos a uno de los tres últimos ejercicios inmediatamente anteriores al del 2025, sea…

Solvencia técnica

Otros: Se entenderá acreditada por la concurrencia de las dos siguientes: a.-) Por aquellas empresas que hayan realizado al menos 2 obras de similares características a las del presente contrato, por…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 23,4 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 1,6 % en las 19 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 6 ofertas, de 80.134 € a 96.716 €. Se adjudicó 45 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Ver cláusula vigésimo sexta del PCAP
• Consideraciones de tipo social
• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo

Publicaciones oficiales

• Concesión demanial para la gestión, explotación, mantenimiento y atención al usuario de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en espacio urbano de dominio público del municipio de Villanueva de la Reina (Jaén).
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-01
• Concesión del uso privativo del dominio público municipal con destino a la explotación de la barra de carnaval en la Quintería y en Villanueva de la Reina en diversos eventos culturales.
  Resuelta
  Publicada: 2026-01-28
• Sistema de gestión de fichajes del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina.
  Resuelta
  Publicada: 2025-06-24
• Enajenación del bien inmueble, denominado Parcela “F1”, de uso industrial, sita en Polígono Industrial “El Calvario, cuarta fase”, de Villanueva de la Reina
  Resuelta
  Publicada: 2025-06-02
• Explotación del quiosco y la terraza interior junto al mismo, situado en la piscina municipal de Villanueva de La Reina
  Publicada
  Publicada: 2025-04-11

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina

• Concesión administrativa de uso privativo del dominio público para la explotación del Quiosco situado en el Parque del Guadalquivir — 10/03/2025
• Explotación del servicio de barras con motivo de la celebración de las diferentes festividades en el municipio de Villanueva de la Reina — 17/02/2025
• Adquisición de dos vehículos para el servicio de mantenimiento de vías públicas, parques y obras del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina (Jaén). — 24/01/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Ejecución de las obras de «Reparación de caminos rurales por la DANA de otoño de 2024». — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción
  Adjudicada a PAVASUR 1, S.L. y 1 más por 301.019 € (baja del 6,2 %) · 2025-12-22
• La reparación puntual de drenajes en el "Camino rural de Córdoba" de Villanueva del Duque — Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva del Duque
  Adjudicada a EXCA OBRA PUBLICA S.L. por 113.902 € (baja del 1,5 %) · 2026-01-13
• Reparación de caminos afectados por las abundantes lluvias en la localidad de Reina — Alcaldía del Ayuntamiento de Reina
  Adjudicada a GOSADEX SL por 110.151 € (baja del 21,6 %) · 2026-05-07
• Reparación caminos afectados por la DANA — Alcaldía del Ayuntamiento de Torres de la Alameda
  Adjudicada a JESÚS NICOLÁS, OBRAS PÚBLICAS Y ESC por 152.256 € (baja del 11,0 %) · 2025-02-06
• Reparación de caminos por dana de septiembre de 2023 — Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente
  Adjudicada a Excavaciones y Transporte Tébar S.L por 81.200 € (baja del 23,3 %) · 2025-02-21
• Reparación caminos deteriorados por la DANA — Alcaldía del Ayuntamiento de Villahermosa
  Adjudicada a Gas 53 Villanueva Logistica SLU por 70.388 € · 2025-02-21

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL SUR S.L.U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 104.558 € y el presupuesto base de licitación asciende a 126.516 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Jaén.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Jaén