reparacion barandilla proteccion de cauce
Expediente 23/2025 · Alcaldía del Ayuntamiento de Blesa
Adjudicada a Víctor Manuel Iranzo Fierros por 12.686 € (sin IVA), con una sola oferta. Reparación de la barandilla de protección de un cauce en Blesa, con un plazo de ejecución de 1 mes y una garantía de 1 año desde el acta de recepción. Licitación pública de obras convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Blesa (Teruel). Con valor estimado de 12.686 € y presupuesto de 15.350 € (IVA incluido). Procedimiento contrato menor. El plazo de presentación de ofertas terminó el 02/04/2025 a las 15:00. Expediente 23/2025.
¿Te interesan las licitaciones como esta? Recibe por email las próximas licitaciones de obras en Aragón. Gratis, sin tarjeta.
Importes y cifras
Qué se contrata
La reparación de la barandilla de protección de un cauce en el municipio de Blesa, conforme a una memoria valorada redactada por un ingeniero de caminos, canales y puertos. El precio total, con IVA incluido, asciende a 15.350,46 euros, de los cuales 2.664,13 euros corresponden al IVA del 21 %, y el valor estimado del contrato es de 12.686,33 euros.
El plazo de ejecución es de 1 mes, contado desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo. El plazo de garantía es de 1 año desde el acta de recepción de las obras.
El contrato se tramita como contrato menor, con tramitación ordinaria, y se adjudica mediante resolución de Alcaldía. El código CPV asignado es 45246200, relativo a trabajos de protección de riberas fluviales.
Licitaciones abiertas similares
- Mejora de Vias Urbanas Calle Carretera de Cañizar del Olivar
- Rehabilitación de una vivienda situada en un edificio municipal, subvencionada por el Gobierno de Aragón (Dep…
- Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de Calle Carretera Santa Eulalia, en confluencia con Cal…
- Ejecución de las obras de “Ampliación y reforma interior del Polideportivo Municipal de Alcorisa”.
- Contrato de Obra de ejecución de UN Bungalow
- Muro de contención en la C/ Cuevas del Siete. Teruel
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Víctor Manuel Iranzo Fierros | Formalizado | 12.686 €07/04/2025 | 07/04/2025 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 0,0 % en las 17 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Blesa y del 13,7 % en el grupo CPV 4524. Se recibió una sola oferta.
Lo último de Alcaldía del Ayuntamiento de Blesa
Ver el órgano →- Aprovechamiento de pastos de parcelas patrimoniales ResueltaPublicada: 2026-07-16
- concesión de servicios del Multiservicio Rural de Blesa y Piscinas Municipales por procedimiento abierto. ResueltaPublicada: 2026-03-04
- concesión de servicios del Multiservicio Rural de Blesa y Piscinas Municipales por procedimiento abierto. ResueltaPublicada: 2026-01-21
- control de termitas en instalaciones y calles municipales ResueltaPublicada: 2026-01-08
- reconstruccion del emisario colector ResueltaPublicada: 2026-01-08
Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Blesa
- concesión de servicios del Multiservicio Rural de Blesa y Piscinas Municipales por procedimiento abierto.
- concesión de servicios del Multiservicio Rural de Blesa y Piscinas Municipales por procedimiento abierto.
- concesión de servicios del Multiservicio Rural de Blesa y Piscinas Municipales por procedimiento abierto.
- concesión de servicios del Multiservicio Rural de Blesa y Piscinas Municipales por procedimiento abierto.
- sustitucion del colector emisario de la red de saneamiento
- concesión de servicios del Multiservicio Rural de Blesa y Piscinas Municipales por procedimiento abierto.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Blesa (Administración Local).
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a Víctor Manuel Iranzo Fierros.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 12.686 € y el presupuesto base de licitación asciende a 15.350 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento contrato menor.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Teruel.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Aragón. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.