Renovación, refuerzo y acondicionamiento de caminos en Hoznayo, El Bosque, Puente Agüero, San Antonio y Puente Los Arroyos

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de obras de renovación, refuerzo y acondicionamiento de caminos en los núcleos de Hoznayo, El Bosque, Puente Agüero, San Antonio y Puente Los Arroyos, en el municipio de Entrambasaguas (Cantabria). El presupuesto base de licitación asciende a 406.250 € con impuestos incluidos, equivalentes a 335.743,8 € sin impuestos, y el plazo de ejecución es de 10 meses.

Las obras se clasifican con el código CPV 45233142, de trabajos de reparación de carreteras. El procedimiento es abierto simplificado, con tramitación ordinaria, y la oferta se presenta por vía electrónica a través de PLACSP. Se adjudicará atendiendo únicamente al precio, con una ponderación del 100 %.

Para participar, el licitador debe acreditar su capacidad de obrar y la inexistencia de prohibición para contratar mediante inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, además de estar al corriente con la Seguridad Social y con las obligaciones tributarias. Como solvencia técnica se exige la relación de trabajos ejecutados en los últimos cinco años, pudiendo acreditarse mediante la clasificación Grupo G, subgrupo 4, categoría 2, o por los medios descritos en el apartado 8.2 del pliego. La solvencia económica-financiera se acredita con un seguro de responsabilidad civil por importe de 406.250 € o superior, con compromiso de renovación durante toda la ejecución del contrato.

La garantía definitiva es del 5 %. Se exige certificación ISO en materia de gestión medioambiental.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Proyecto básico y de ejecución de la recuperación externa de la duna del C.E.A.R. de la Federación Española d… — plazo hasta el 23/11/2026
• Contrato de obras correspondientes al proyecto básico y de ejecución de edificio de guarda y patios de manejo… — plazo hasta el 23/11/2026
• Acuerdo Marco: selección de empresas contratistas para la ejecución de obras en caminos rurales de Cantabria. — plazo hasta el 23/11/2026
• PI 92/26 Mejora de la Sostenibilidad de los Muelles de Pesa y Lonja. gestión de residuos. Actuaciones de mejo… — plazo hasta el 19/11/2026
• Urbanización del Bulevar Radial El Valle, del PK 0+000 al PK 0+290 de Torrelavega, financiado con cargo al Pl… — plazo hasta el 19/11/2026
• Contrato de obras de reparación estructural en el Centro de Atención a la Primera Infancia de Santoña. — plazo hasta el 18/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cantabria →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Seguro de indemnización: Seguro de responsabilidad civil por importe de 406.250,00€ o superior. Se deberá aportar, además, el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Relación de trabajos ejecutados en los últimos cinco años. Al tratarse de un contrato de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros, no es exigible clasificación, pero el licitador podrá…
Medidas de gestión medioambiental: CERTIFICACIONES ISO. Al tratarse de un contrato de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros, no es exigible clasificación, pero el licitador podrá acreditar su solvencia económica…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 20,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 13,1 % en las 40 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Entrambasaguas y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 5 ofertas. Se adjudicó 28 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Acondicionamiento de zona de estancia y aparcamientos en San Antonio en las proximidades de la CA-652
  Publicada
  Publicada: 2026-10-30
• Establecimiento de puntos de control (caudalímetros, filtros y estabilizadores) en la red en alta de Hornedo y Santa Marina
  Publicada
  Publicada: 2026-10-29
• Señalización vial en zonas urbanas del término municipal
  Publicada
  Publicada: 2026-10-26
• Red de abastecimiento, alcantarillado y saneamiento en las proximidades del palacio de Los Velascos, Hoznayo y La Rañada
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-22
• Aprovechamiento de agua del río Aguanaz con destino a uso lúdico en un canal de derivación de un antiguo molino harinero en Hoznayo
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-09

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Entrambasaguas

• Establecimiento de franja de defensa antiincendios en interfaz urbano-forestal en el pueblo de Santa Marina — 09/07/2026
• Rehabilitación de la antigua escuela de Santa Marina — 26/06/2026
• Acondicionamiento de parque infantil bajo cubierta existente en el CEIP Aguanaz — 18/06/2026
• Mejora y acondicionamiento de la red viaria municipal, plan 2025 — 08/08/2025
• Reparación, conservación, mantenimiento y mejora de la antigua escuela de Navajeda — 12/06/2025
• Contratación, por procedimiento negociado sin publicidad por motivos de exclusividad artística, de actuación musical a celebrar el día 16 de octubre de 2025 - Orquesta Panorama — 12/03/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Mejora y acondicionamiento de la red viaria municipal (Barrios La Iglesia, La Riestre y Arral) — Alcaldía del Ayuntamiento de Entrambasaguas
  Adjudicada a ASFALTOS DE CAMARGO,S.L. por 114.766 € (baja del 30,6 %) · 2024-12-23
• Acondicionamiento y refuerzo de vial municipal en el Bº/Padierne de Navajeda — Alcaldía del Ayuntamiento de Entrambasaguas
  Adjudicada a SOLPAVIFER, S.L. por 47.880 € (baja del 17,2 %) · 2024-11-13
• Acondicionamiento de varios tramos de la red viaria de Santiurde de Toranzo (Cantabria) — Alcaldía del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
  Adjudicada a FERNANDEZ ROSILLO Y CIA S.L por 174.380 € · 2026-10-02
• Acondicionamiento de espacios junto al parque infantil de la localidad de Hornedo — Alcaldía del Ayuntamiento de Entrambasaguas
  Adjudicada a RUCECAN S.L. por 49.130 € (baja del 15,5 %) · 2024-11-13
• Mejora del firme en los pueblos de Aloños, Santibáñez, Soto, Pedroso y Tezanillos (Ayuntamiento de Villacarri… — Alcaldía del Ayuntamiento de Villacarriedo
  Adjudicada a SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A. por 135.000 € (baja del 0,4 %) · 2026-07-22
• Reparación de pavimentos de caminos en las localidades de Bezana, Cilleruelo de Bezana, Quintanaentello y Ria… — Alcaldía del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana
  Adjudicada a ALQUIOBRAS VIRTUS, S.L. por 59.448 € (baja del 8,7 %) · 2025-09-04

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Entrambasaguas (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 335.744 € y el presupuesto base de licitación asciende a 406.250 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cantabria