Renovación e Implantación de infraestructuras de red de abastecimiento de agua en las localidades de Matalobos y La Milla del Patamo (ACTUACION 2)

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de renovación e implantación de la red de abastecimiento de agua en las localidades de Matalobos y La Milla del Páramo, conforme al proyecto redactado por Sandra Franco Domínguez y José Ramón Ferrero Carbajo, aprobado el 26 de marzo de 2026. El código CPV es 045231300-8. Se trata de un contrato de obras a tanto alzado con precio cerrado, si bien algunas unidades se excluyen y se abonan por precios unitarios. La contratación no se fracciona en lotes.

El presupuesto base de licitación asciende a 180.000 € con IVA, equivalente a 148.760,33 € sin IVA más 31.239,67 € de IVA. El valor estimado coincide con 180.000 €. El plazo de ejecución es de cuatro meses, contados desde el acta de comprobación del replanteo, y el plazo de garantía, de un año. Las certificaciones son mensuales, con certificación final.

Para concurrir se exige solvencia económica y financiera mediante certificados de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social y un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al fijado en el anuncio. La solvencia técnica se acredita con declaración del personal técnico y de la maquinaria, material y equipo que se dispondrá para la ejecución de las obras. Las empresas deben estar inscritas en el Registro Mercantil. La garantía definitiva es del 5 % del precio final ofertado, excluido el IVA.

Los criterios de adjudicación son el precio, con 75 puntos asignados al licitador que oferte la baja más alta y decreciendo para el resto, mayor plazo de garantía con 20 puntos y menor plazo de ejecución con 5 puntos. La subcontratación está permitida, con las mismas penalidades que el contratista. Las penalidades por demora se fijan en 0,60 € por cada 1.000 € del contrato.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Zonas de aparcamiento en C Pedro el Junco y Escuela de Música — plazo hasta el 19/11/2026
• mejora de alumbrado publico exterior en el termino municipal de villazala — plazo hasta el 19/11/2026
• La contratación de las obras para la renovación de redes y para la reparación y mantenimiento de sus instalac… — plazo hasta el 31/05/2028
• Licitación servicios a prestar en la LIV edición del festival Internacional de exaltación del Botillo 2027 — plazo hasta el 17/11/2026
• Construcción de pabellón cubierto para polideportivo en Almanza, Fase 6: Acondicionamiento de vestuarios, por… — plazo hasta el 04/11/2026
• La ejecución de las obras para realizar la instalación del sistema de protección contra incendios y evacuació… — plazo hasta el 06/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en León →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Seguro de indemnización: seguros

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 9,6 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 6,3 % en las 12 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Bustillo del Páramo y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas. VICENTE FERNÁNDEZ GARCÍA ha ganado 3 licitaciones de Pleno del Ayuntamiento de Bustillo del Páramo. Se adjudicó 57 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• mejora parque infantil Bustillo
  Adjudicada
  Publicada: 2026-07-02
• Renovación plaza del Frontón en Matalobos
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-02
• Mejora parque infantil Acebes
  Publicada
  Publicada: 2026-07-01
• redes abastecimiento pavimentacion y mejora en vias publicas en Acebes Bustillo del Paramo y Grisuela
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01
• Mejora de pavimentacion de las calles los fugados y las ranas en acebes del paramo
  Resuelta
  Publicada: 2025-07-07

Anteriores y posteriores de Pleno del Ayuntamiento de Bustillo del Páramo

• mejora camino circunvalcion Antoñanes — 07/07/2025
• Ver pliego de condiciones — 04/06/2025
• Pavimentacion calle la iglesia — 08/04/2025
• Renovación Aguas en San Pedro Pegas y, Grisuela del Páramo (LOTE 1), Matalobos y La Milla del Páramo (LOTE 2) — 07/04/2025
• Obras de reforma de espacios publicos en Antoñanes del Páramo — 08/10/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Ejecución, renovación y sustitución de redes de abastecimiento en los pueblos de Bustos, Castrillo de las Pie… — Pleno del Ayuntamiento de Valderrey · 2025-09-30
• Renovación de red de distribución de agua potable en la localidad de Caldevilla 2ª fase — Pleno del Ayuntamiento de Posada de Valdeón
  Adjudicada a JAVIER RODRIGUEZ,G.SL por 66.459 € (baja del 0,1 %) · 2025-07-09
• Implantación de redes de servicio en tramo urbano. Mejora de la calidad del agua mediante la modernización d… — Pleno del Ayuntamiento del Navas de Bureba
  Adjudicada a ALBEXA URBANIZACIÓN Y OBRAS SL por 57.800 € (baja del 14,6 %) · 2026-08-28

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Bustillo del Páramo.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a VICENTE FERNÁNDEZ GARCÍA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 180.000 € y el presupuesto base de licitación asciende a 180.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es León.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en León
• Licitaciones de agua y abastecimiento