Renovación de tuberías de fibrocemento para a redución de perdas de auga na rúa Voluntariado (Corme Porto) (AU301E)

Importes y cifras

Qué se contrata

La renovación de las tuberías de fibrocemento de la calle Voluntariado, en Corme Porto, para sustituirlas por polietileno de alta densidad, con el fin de reducir las pérdidas de agua de la red municipal. Las obras incluyen también el cambio de los servicios de pluviales y saneamiento existentes, la instalación de valvulería, pozos de registro y acometidas domiciliarias, y la ejecución de un nuevo pavimento de hormigón fratasado combinado con adoquín de granito abujardado. Además, se actúa sobre el depósito de cabecera de Alto da Serra, instalando un medidor continuo de cloro, pH y temperatura y un sistema de telecontrol y telemetría GSM/GPRS para su monitorización.

El presupuesto de ejecución material asciende a 57.661,96 € y el presupuesto para conocimiento de la Administración, a 88.472,46 €. El plazo de ejecución es de dos meses. La clasificación propuesta para el contratista es grupo E, subgrupo 1, categoría 1, y grupo G, subgrupo 6, categoría 1. El plazo de garantía no podrá ser inferior a un año desde la finalización de la obra.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Proyecto mejora de pavimentación y seguridad vial en la rúa Alexandre Bóveda y otras, Melide, A Coruña- Inc… — plazo hasta el 16/11/2026
• Obras comprendidas nos seguintes proxectos técnicos, ambos redactados por Alejandro Díaz Iglesias, Arquitect… — plazo hasta el 16/11/2026
• Modificado proxecto de obra de mejora pavimentación en las parroquias de Santa Xiá, Val Xestoso y Alto Xestos… — plazo hasta el 17/11/2026
• Mellora de rede viaria nos lugares de Mariñaos (Oroso), Valverde (Vilarromariz), Peteiro (Deixebre), Burgao,… — plazo hasta el 17/11/2026
• Aglomerado en estrada a Punta Penencia (POS+ 2026) — plazo hasta el 17/11/2026
• Aglomerado de tramo da estrada San Cristobo-Cariño-Confurco (Tramo Cariño-Confurco) — plazo hasta el 17/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en La Coruña →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Según PCA

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Según PCA

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 3,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,9 % en las 67 adjudicaciones de Alcaldía del Concello de Ponteceso y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 5 ofertas, de 64.410 € a 68.618 €. SYR-AMG, S.L. ha ganado 5 licitaciones de Alcaldía del Concello de Ponteceso. Se adjudicó 67 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Acondicionamento dos camiños municipais na parroquia de Xonres: Camiño en Froxán e camiño en Viladesuso (POS+AD2B/2025)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• Melloras de camiños municipais na parroquia de Tella: Camiños en Fontan, Camiños na Vereda e na Gándara, Camiño na Vereda e Camiño no Petón (POS+AD2A/2026)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-15
• Subministro, en réxime de aluguer, e instalación de elementos de decoración luminosa durante as festas de Nadal
  Publicada
  Publicada: 2026-10-15
• Instalación dun sistema de climatización e renovación de aire no Centro Socio-Cultural de Ponteceso
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-05
• Camiño dende DP-6801 ata o porto de Santa Mariña
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-01

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Concello de Ponteceso

• Mellora da capa de rodadura dos camiños dende A Bugalleira ata O Rieiro (POS+AD2b/2025) — 26/02/2026
• Mellora da capa de rodadura na Campara a na Bouza (POS+ADICIONAL 2a/2025) — 25/02/2026
• Camiño agrícola entre Brantuas de Arriba e Brantuas de Abaixo (POS+ADICIONAL 2b/2024) — 05/11/2025
• Mellora da capa de rodadura dos camiños na Gándara-Palás (Tella) (POS+ADICIONAL 2A/2025 — 21/10/2025
• Servizo de conciliación e apoio ás familias madrugadoras. PONTE-CEDO — 14/08/2025
• Mellora da pavimentación dos camiños de Tella (POS+ADICIONAL 2b/2024) — 11/08/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Renovación da tubaría de abastecemento na Avda. Rosalía de Castro, en Lamastelle — Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros
  Adjudicada a Construcciones López Cao, S.L. por 412.900 € (baja del 2,4 %) · 2025-08-28
• Contrato de obras de renovación de tubaxes na rede xeral de abastecemento de auga potable en Nogueirosa marxe… — Alcaldia del Ayuntamiento de Pontedeume
  Adjudicada a ELECTRICIDAD PERMUY, S.L. por 68.610 € (baja del 8,0 %) · 2024-12-19
• Dotación de redes separativas de saneamento na rúa Xeneral Mourelle e outros (Corme Porto) POS+2022 — Alcaldía del Concello de Ponteceso
  Adjudicada a EXCAVACIONES POSE S.L. por 188.000 € (baja del 3,1 %) · 2024-06-19
• Obras para a minimización das perdas de auga na rede de abastecemento — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Touro
  Adjudicada a OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL por 79.851 € (baja del 2,0 %) · 2024-08-29

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Concello de Ponteceso (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a SYR-AMG, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 68.618 € y el presupuesto base de licitación asciende a 83.027 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es A Coruña.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Galicia. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en La Coruña
• Licitaciones de agua y abastecimiento