Rehabilitación sostenible y acondicionamiento de edificación para albergar el Centro de Innovación Turística de Las Vegas y la Alcarria de Madrid

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de rehabilitación sostenible y acondicionamiento de un edificio que albergará el Centro de Innovación Turística de la Comarca de las Vegas y la Alcarria de Madrid, financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Las actuaciones se centran en la mejora de la eficiencia energética del inmueble (climatización, envolvente térmica, iluminación eficiente y sistemas de energía renovables) y en su acondicionamiento como equipamiento de gestión turística del destino, conforme al proyecto técnico redactado por un arquitecto colegiado y aprobado en marzo de 2025.

El contrato no se divide en lotes. El presupuesto base de licitación asciende a 623.400,00 euros, IVA incluido (432.946,73 euros de presupuesto de ejecución material y 108.193,40 euros de IVA), con un valor estimado de 566.727,26 euros, IVA excluido, que incorpora un 10% adicional para posibles modificaciones menores o liquidación final.

El plazo de ejecución será de un máximo de ocho meses, contados desde el día siguiente a la formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga. No hay revisión de precios ni ejecución plurianual.

El plazo de garantía es de 24 meses desde la recepción de las obras. Durante el primer año, la empresa contratista deberá conservar y custodiar las obras a su costa. Por vicios ocultos que comprometan la estructura, la responsabilidad se extiende a quince años desde la recepción.

El contratista deberá presentar, en el plazo de una semana desde la formalización, la actualización de la planificación de los trabajos, con un cronograma quincenal que se revisará cada quincena. El Plan de Seguridad y Salud deberá presentarse en un plazo máximo de diez días naturales y aprobarse antes del inicio de las obras.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad y el Plan de Gestión Medioambiental y de Residuos deberán elaborarse en un plazo de quince días naturales desde la formalización, con el visto bueno de la Dirección, y serán costeados por la empresa adjudicataria. Todos los residuos generados deberán trasladarse a vertedero autorizado, lugar de reciclaje o reutilización, a cargo del adjudicatario.

Se autoriza la subcontratación parcial de prestaciones accesorias. Los proyectos deberán mostrar el logotipo del Plan de Recuperación y el emblema de la Unión Europea con el texto «Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de acondicionamiento para la unidad de urgencias de atención a la Salud Mental en el Hospital Universit… — plazo hasta el 03/11/2026
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras necesarias para la implantación de un sistema de climatiz… — plazo hasta el 03/11/2026
• Obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución para la instalación de climatización y adecuación de as… — plazo hasta el 09/11/2026
• Renovación de bomba de calor en el edificio de la AEAT de C/ Infanta Mercedes, 37 (Madrid) — plazo hasta el 11/11/2026
• Suministro e instalación para la sustitución de elementos individuales de juego de las zonas infantiles y/o a… — plazo hasta el 30/10/2026
• Reordenación y reubicación de los puntos de recogida de residuos existentes e instalación de pantallas de ocu… — plazo hasta el 13/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Madrid →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia técnica

Otros: Clasificación del Contratista

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 5,0 % en las 29 adjudicaciones de Presidencia de la Asociación de Desarrollo Rural Comarca de las Vegas y Alcarria de Alcalá (ARACOVE) y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta.

Modificaciones del contrato

Importes sin IVA.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Ver clausula 6.1 del PCAP

Publicaciones oficiales

• Producción técnica, logística y asistencia a la organización del I Congreso de Turismo Rural de la Comunidad de Madrid-MADRURAL 2026
  Adjudicada
  Publicada: 2026-09-28
• Servicios de producción técnica, logística y asistencia a la organización necesarios para garantizar la correcta preparación, montaje, desarrollo y desmontaje del I Congreso de Turismo Rural de la Comunidad de Madrid
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-08
• Suministro y montaje de infraestructuras que mejoren la sensación térmica en los municipios de Los Santos de la Humosa y Anchuelo
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-17
• Contratación del Programa de formación y visitas técnicas para la capacitación de agentes territoriales en turismo y experiencias sostenibles
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-02
• Diseño, desarrollo y promoción de los eventos de Saborea Las Vegas y Alcarria Madrileña. ACD
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-24

Anteriores y posteriores de Presidencia de la Asociación de Desarrollo Rural Comarca de las Vegas y Alcarria de Alcalá (ARACOVE)

• Suministro e instalación de la Red de Senderos de la Comarca de las Vegas y la Alcarria de Madrid. — 03/12/2025
• Contrato de obras de aparcamientos disuasorios — 02/12/2025
• Construcción aparcamientos disuasorios. — 24/10/2025
• Suministro de vehículo eléctrico — 12/09/2025
• Suministro, instalación, puesta en marcha, gestión y mantenimiento del sistema de movilidad sostenible en bicicleta por la Comarca de las Vegas y Alcarria Madrileña. — 17/04/2025
• Rehabilitación sostenible y acondicionamiento de edificación para albergar el Centro de Innovación Turística de Las Vegas y la Alcarria de Madrid — 04/04/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Obras de rehabilitación del actual edificio sito en la calle Río Ebro, 1, de Pelayos de la Presa (Madrid) par… — Presidencia de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid
  Adjudicada a SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS S.L. por 413.000 € (baja del 0,1 %) · 2025-02-11
• Rehabilitación del edificio destinado a albergar el Centro de Innovación Turística de la Sierra Norte de Madr… — Presidencia de la Mancomunidad de Servicios del Valle Norte del Lozoya
  Adjudicada a COVESA 2020 PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. por 383.223 € · 2024-12-26

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidencia de la Asociación de Desarrollo Rural Comarca de las Vegas y Alcarria de Alcalá (ARACOVE).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a MOVIMIENTOS DE TIERRAS ALIA, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 566.727 € y el presupuesto base de licitación asciende a 623.400 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Comunidad de Madrid.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Madrid