Reforma edificio destinado a Biblioteca en El Perelló.

Importes y cifras

Qué se contrata

La reforma integral de un edificio de dos plantas de 283,45 m² en planta, destinado a biblioteca municipal de El Perelló, para adaptar los espacios y crear salas de estudio de distintas dimensiones en ambas plantas. La intervención incluye demolición de un tramo de forjado de la primera planta para generar un espacio de doble altura.

Se actuará sobre la envolvente: sustitución de la cobertura de tejas curvas con aislamiento de poliisocianurato de 60 mm, trasdosado de fachadas y medianeras con lana mineral de 50 mm, y sustitución de todas las carpinterías exteriores e interiores por aluminio con doble vidrio bajo emisivo. Se renovarán las instalaciones de fontanería, electricidad, saneamiento, extinción de incendios, climatización y ventilación, y se dotará de equipamiento a los baños y al mostrador de entrada.

Las obras comprenden además el refuerzo del forjado existente con hormigón ligero estructural, la construcción de un foso de ascensor de 1 m de profundidad con cabina de tipo HEB 120, la reparación de la cornisa y de la grieta de la fachada de la calle Les Escoles, y la sustitución de pavimentos por gres porcelánico y mármol en accesos y escaleras.

Plazo de ejecución: 12 meses. Presupuesto de licitación con IVA: 533.439,74 euros, incluidos honorarios técnicos. Presupuesto de ejecución material: 342.213,12 euros.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Habilitación y urbanización de la zona comprendida entre C/ Cerro Carpio y Avda. Gran Sinarcas — plazo hasta el 02/11/2026
• Demolició i reposició del CENTRE CEIP EL BRAÇAL en la mateixa parcel·la — plazo hasta el 09/11/2026
• bras de construcción de almacén municipal para la brigada de obras en la calle Casals n. 16 de Xeresa. — plazo hasta el 03/11/2026
• Adecuación del Cementerio Municipal por los desperfectos ocasionados por la DANA — plazo hasta el 03/11/2026
• Restauración del refugio antiaéreo de la Guerra Civil — plazo hasta el 03/11/2026
• Ejecución de las obras "Reconstrucción del Teatre Jaume I", "Reconstrucció del edifici de l'Espai Jove" i "Re… — plazo hasta el 03/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Seguro de indemnización:  Seguro Todo Riesgo Construcción; La Póliza de seguro todo riesgo de la construcción garantizará los riesgos de daños a la obra durante su ejecución. Esta póliza tendrá un capital asegurado igual…
Cifra anual de negocio: La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará: En ausencia de Clasificación del Contratista, la solvencia económica de éste quedará acreditada, cuando fuera requerido, del…

Solvencia técnica

Otros:  Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras.
Otros:  Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos…
Trabajos realizados:  Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. en los que se indique el importe. las fechas y el lugar de ejecución de las…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 4,8 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,0 % en las 50 adjudicaciones de Presidente de la Entidad Local Menor El Perelló y del 9,1 % en el grupo CPV 4520. Se recibieron 3 ofertas, de 387.578 € a 403.574 €. Se adjudicó 43 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras "Instalación solar fotovoltaica de 100,3 kWp y 100kWn sobre estructura en edificio colegio CEIP El Perelló de autoconsumo colectivo con excedentes y compensación simplificada de energía en varios consumidores".
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-30
• Alquiler de local para almacén municipal.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-03
• Contrato de obras proyecto de ejecución de construcción de edificios para gimnasio en recinto polideportivo municipal.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-02
• Contrato administrativo especial Cine de Verano 2026
  Adjudicada
  Publicada: 2026-07-31
• Contrato de alquiler de almacén municipal para guardar enseres.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-07-27

Anteriores y posteriores de Presidente de la Entidad Local Menor El Perelló

• Mantenimiento de jardines y zonas verdes de la Entidad Local Menor de El Perelló — 08/04/2026
• Alquiler local destinado a biblioteca provisional durante las obras del edificio. — 04/11/2025
• Adquisición de camión con caja fija con plataforma y lona de 3.500 kg mma para el servicio de mantenimiento de el Ayuntamiento de El Perelló por procedimiento abierto simplificado. — 29/09/2025
• Adquisición vivienda unifamiliar Calle Montesa nº 37 (y Av. Del Pantà sn y c/ Valencia sn), El Perelló, municipio de Sueca, CP 46420 (Valencia). — 19/09/2025
• Adquisición local para almacén municipal. — 26/05/2025
• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de stands, sombras, pórticos de entrada y salida al recinto ferial, mesas, mostradores, instalación eléctrica y demás enseres que se estiman necesarios para el desarrollo de la XII Feria Gastronómica del Tomate de El Perelló, que se tiene previsto celebrar durante los días 6, 7 y 8 de junio de 2025. — 05/05/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Proyecto de obras de supresión de barreras arquitectónicas en las calles Isaac Peral, Pascual Alberola y Fran… — Presidente de la Entidad Local Menor El Perelló
  Adjudicada a PETUCHINI CONSTRUCCIONES SL por 38.430 € (baja del 7,0 %) · 2025-02-12

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidente de la Entidad Local Menor El Perelló (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a EULEN, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 407.234 € y el presupuesto base de licitación asciende a 492.753 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia