Reforma controles técnicos SANT CUGAT

Importes y cifras

Qué se contrata

La reforma de las salas de control de sonido, imagen y realización de los estudios 5 y 6 del Centro de Producción de RTVE en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), para adaptarlos a una nueva tecnología de emisión. Las actuaciones consisten en sustituir suelo técnico, falso techo y mamparas divisorias, acondicionar acústicamente los controles de sonido y renovar la instalación eléctrica, incluyendo fuerza técnica, cableado estructurado e iluminación.

El presupuesto base de licitación asciende a 199.892,12 € con IVA (165.200,10 € sin IVA). Las unidades de obra se abonarán según las efectivamente demandadas y ejecutadas, sin compromiso de cantidades mínimas.

El plazo de ejecución es de 6 meses (180 días naturales) desde el acta de replanteo. Primero se ejecuta el control del estudio 6, con recepción parcial, y después el del estudio 5, que requiere traslado previo del control de emisión, con una paralización estimada de un mes.

Para presentarse, el volumen anual de negocios debe ser igual o superior a 165.200,10 €. La solvencia técnica exige tres referencias de trabajos similares en los últimos cinco años, de importe igual o superior a 138.823,61 € cada una, que incluyan partidas de aislamiento acústico. Se exige la certificación como empresa instaladora de baja tensión.

Criterios de adjudicación: juicio de valor 40 puntos (calidad técnica y planificación de obra, con umbral mínimo del 30 %), criterios automáticos técnicos 20 puntos (experiencia del jefe de obra y de su ayudante) y precio 40 puntos.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obres de rehabilitació dels balcons d’un edifici d’habitatges al carrer Sant Pere Més Baix 88, al districte d… — plazo hasta el 04/11/2026
• Obres d’adequació interior de l’accés i les sales de visites del CSS Baix Guinardó-Can Baró al carrer de Lepa… — plazo hasta el 03/11/2026
• Obres de construcció de l’aparcament provisional Les Bassetes - av. Pelegrina - des del carrer d’Igualada al… — plazo hasta el 02/11/2026
• Execució del Projecte de Protecció de Talussos. Any 2026 — plazo hasta el 06/11/2026
• Obres de millora de l'Arxiu Contemporani de Barcelona, al carrer Bisbe Caçador 4 de Barcelona — plazo hasta el 02/11/2026
• Contracte d'obres de reforma de patologies i millora energètica dels edificis plurifamiliars situats al carre… — plazo hasta el 02/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Barcelona →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Se deberá acreditar un volumen de negocio en los tres años precedentes superior al presupuesto base del lote al que se presenta.

Solvencia técnica

Trabajos realizados: La suma de la factuación por servicios iguales al objeto de la presente contratación en los últimos cinco años debe ser igual o superior al presupuesto base del lote al que se presenta. El importe…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 2,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,2 % en las 8.494 adjudicaciones de Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. y del 10,5 % en el grupo CPV 4526. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 56 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Desarrollo ingestas en DOLBY E en Fondo Documental
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-27
• Centros emisores DAB+ Madrid / Barcelona
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Actualización de informes periciales para RTVE
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-23
• Revinilado de atriles Debate Elecciones Generales 29N 2026
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-22
• Póliza Responsabilidad Civil Administradores y personal de Dirección
  Publicada
  Publicada: 2026-10-22

Anteriores y posteriores de Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.

• Interconexión de señales de RTVE en la torre de Collserola — 20/02/2026
• Actuaciones urgentes cubierta C.T.RTVE Asturias Emergencia — 20/02/2026
• Suministro e instalación baterías SAI ABB - C.T. RTVE Extremadura — 19/02/2026
• Mantenimiento del sistema FAB de automatización de los servicios de subtitulado y teletexto — 19/02/2026
• Renovación licencias HP Anyware (Antes Teradici) — 19/02/2026
• Manager para matriz KVM — 18/02/2026

Licitaciones similares y su resultado

• AT, DF y CSS en obras reforma controles técnicos SANT CUGAT — Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
  Adjudicada a TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL por 12.975 € (baja del 2,3 %) · 2026-04-21
• Aposentamiento nuevos despachos Sant Cugat — Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
  Adjudicada a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. por 23.579 € (baja del 8,8 %) · 2025-09-10
• Obras despachos y remodelación set de grabación en Cataluña — Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. · 2026-04-07
• Renovación CCTV perimetral C.P. RTVE Cataluña (Sant Cugat) — Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
  Adjudicada a SISTEMAS Y MONTAJES JVG, S.L. por 52.457 € (baja del 25,5 %) · 2024-06-13
• Reparación depuradoras de SANT Cugat del Valles — Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. · 2023-11-02
• Adecuación de cubiertas en edificio UUMM SAN CUGAT — Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
  Adjudicada a NTI INTEGRATED SOLUTIONS, S.L. · 2024-11-07

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. (Otras Entidades del Sector Público).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a GRUPO2 SA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 165.200 € y el presupuesto base de licitación asciende a 199.892 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Barcelona.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cataluña. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Barcelona