Reforma, ampliación y habilitación del Edificio CEIP EL CASTELL Centro Histórico de Corbera como Centro de Día.

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras para transformar el antiguo edificio del CEIP El Castell Centre Històric, situado en el centro histórico de Corbera, en un centro de día para personas mayores en situación de dependencia. El proyecto responde a la falta de servicios asistenciales de este tipo en el municipio y se financia con una ayuda de 2.000.000 € del Pla Convivint 2021–2025.

El contrato no se divide en lotes. El presupuesto de ejecución material asciende a 1.279.298,69 €, con gastos generales del 13 % (166.308,83 €) y beneficio industrial del 6 % (76.757,92 €), lo que da un presupuesto base de licitación de 1.522.365,44 € sin IVA, y 1.842.062,18 € con IVA. El valor estimado coincide con esa cifra, sin prórrogas ni modificaciones previstas. El plazo de ejecución es de 6 meses, equivalentes a 24 semanas, desde el acta de replanteo.

Requisitos de solvencia: clasificación Grupo C, Subgrupo 6 (pavimentos, solados y alicatados), Categoría 4. Para la experiencia valorable, el jefe de obra y el encargado deben acreditar obras de reforma integral, rehabilitación o nueva planta en edificios públicos, de al menos 1.000.000 € de PEM, ejecutadas en los últimos 5 años.

Criterios de adjudicación: mejor oferta económica (hasta 35 puntos); reducción del plazo de ejecución, con 5 puntos por semana y un máximo de 2 semanas (hasta 10 puntos); ampliación del plazo de garantía, con 3,75 puntos por cada 6 meses y un máximo de 24 meses (hasta 15 puntos); experiencia adicional del personal adscrito (hasta 20 puntos); y mejoras (hasta 20 puntos): colocación de mobiliario en zonas exteriores y de descanso (5), ejecución de jardinería con geotextil y tierra vegetal en esas zonas (5) e instalación del equipamiento de cocina y oficio (10).

Es obligatorio presentar un cronograma en diagrama de Gantt, con desglose diario de fases y actividades. Su falta o rechazo implica la exclusión de la oferta.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Instalación, configuración y puesta en marcha de solución tecnológica integral, para la prevención, monitoriz… — plazo hasta el 02/11/2026
• Rehabilitación de la cubierta del edificio de la Policía Local — plazo hasta el 05/11/2026
• Contrato de obras de rehabilitación y subsanación de desperfectos sufridos en la biblioteca municipal de Pica… — plazo hasta el 29/10/2026
• Restauracion del firme en Calles Milagros Espert i Peixquera de Llombai financiada al amparo de la Orden TMD/… — plazo hasta el 05/11/2026
• Redacción del proyecto, ejecución de las obras y dirección facultativa para la construcción por procedimiento… — plazo hasta el 21/12/2026
• Contrato de obras de habilitación del área recreativa Plà de Parra — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C*-4

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Se justificará mediante la clasificación. Descripción en el Pliego Cláusulas Administrativas Particulares cláusula 8a.

Solvencia técnica

Técnicos o unidades técnicas: Descripción en el Pliego Cláusulas Administrativas Particulares cláusula 8a. Compromiso de adscripción de medios personales en la ejecución del contrato con un mínimo de experiencia de 15 años.

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,4 % en las 8 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Corbera y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 11 ofertas, de 1.248.949 € a 1.520.194 €. Se adjudicó 111 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Renovación asfalto en l’ Av. Blasco Ibáñez, Av. Alzira, Av. Ribera Baixa, C/ Sant Roc, C/ Generalitat, Travessia Sant Roc, C/ Ramón y Cajal i C/ Fortaleny.
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-05
• Implantación del sistema de telelectura para la red de agua potable del T.M. de Corbera.
  Resuelta
  Publicada: 2026-01-08

Licitaciones similares y su resultado

• Mejora en las instalaciones deportivas en el pabellón deportivo y en el polideportivo municipal de Corbera. — Alcaldía del Ayuntamiento de Corbera
  Adjudicada a KARLA BIBIANA GUTIERREZ ROJAS por 147.323 € (baja del 10,6 %) · 2024-08-30
• Obres de rehabilitació de l'antic col·legi Severí Torres com a Centre de dia Per a Persones Majors — Alcaldía del Ayuntamiento de Castelló
  Adjudicada a BLUEDEC, S.L por 1.588.959 € (baja del 17,7 %) · 2024-09-26

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Corbera (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a DOALCO, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 1.522.365 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.842.062 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de construcción de colegios