Recuperación paisajística del SECTOR 9 en el municipio de Torrejón de la Calzada (Madrid)

Importes y cifras

Qué se contrata

La obra abarca 10.900 m² de zona verde junto al carril bici, entre la Calle de Casarrubuelos y la Calle de Miguel Delibes, incluidas las zonas entre manzanas hacia la Calle de Casarrubuelos. Se ejecuta en el entorno del Sector 9, al suroeste del casco urbano. El contrato no se divide en lotes.

Se repararán el carril bici, con grietas y baldosas levantadas, y el paseo del parque central junto a la Calle de Mariana Pineda. Se eliminarán malas hierbas y vegetación espontánea, se instalará tela antihierbas y grava decorativa en el lateral este, y se plantarán tapizantes junto a las viviendas. Se desbrozará y limpiará el talud entre el parque y la Calle de Miguel Delibes.

Habrá nuevas plantaciones de 75 árboles de especies diferentes y macizos arbustivos con floración continua. Se incorporará una fuente decorativa, se sustituirá el mobiliario urbano y se renovará la instalación de riego, actualmente con arquetas rotas, programadores ausentes y goteros cortados.

El plazo de ejecución es de cuatro meses desde el día siguiente a la formalización, con inicio de la ejecución material en 2026. La adjudicación queda condicionada a la efectiva consolidación de los recursos financieros. El presupuesto base de licitación asciende a 165.167,42 € sin IVA (199.852,58 € con IVA). No cabe revisión de precios.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Ejecución de obras y realización de mantenimiento del sistema de comunicaciones móviles GSM-R cercanías Madri… — plazo hasta el 30/11/2026
• ejecución de la obra definida en el proyecto según queda desarrollado en el mismo, que tiene como finalidad l… — plazo hasta el 30/10/2026
• Demolición de dos viviendas en la Plaza de la Parra nº 1 y nº 1C y ampliación de la Plaza de la Parra de Colm… — plazo hasta el 03/11/2026
• Obras de Subsanación de las deficiencias detectadas en las inspecciones técnicas de los edificios que conform… — plazo hasta el 06/11/2026
• Obras de accesibilidad Canarias — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato de obras de Cubierta liguera para una Pista de Pádel — plazo hasta el 03/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Madrid →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: segun PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 29,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 4,0 % en las 85 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada y del 11,2 % en el grupo CPV 4511. Se recibieron 11 ofertas. Se adjudicó 60 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: segun PCAP
• Consideraciones de tipo social: Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer

Publicaciones oficiales

• Plan integral de embellecimiento, proyecto de recuperación y mejora en el entorno de la calle Ávila y Parque Griñón (subvención de embellicimiento II)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-09
• Contrato de obras de pavimentación de las Calles del Sector 1 en Torrejón de la Calzada (Madrid)
  Publicada
  Publicada: 2026-09-17
• actuacion por exclusividad artistica de la orquesta Panorama el 05.09.2026 en Torrejon de la calzada, Madrid
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-03
• Servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas de tráfico a residentes en españa y otras sanciones de carácter no tributario ni urbanistico por parte de la central de contratación de la femp
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-17
• Obras de construcción de pista de calentamiento de fútbol 7 en el polideportivo municipal de Torrejón de la Calzada
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-09

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada

• Plataforma única calles residenciales de Torrejón de la Calzada — 03/03/2026
• Actuación de EDURNE durante las fiestas patronales septiembre 2025 — 11/02/2026
• Glorieta en la carretera M-404, P.K. 23,125 en el municipio de Torrejón de la Calzada (Sectores S-3-A, S-4 y S-7) — 29/12/2025
• Instalación de parque de agua en las piscinas municipales al aire libre de Torrejón de la Calzada — 26/12/2025
• obras de reasfaltado y embellecimiento del barrio de la Alberca en Torrejón de la Calzada — 26/12/2025
• Concesión demanial del bar-kiosco situado en el Polideportivo Municipal de Torrejón de la Calzada — 16/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• obras de recuperación paisajística del parque en la Avda. de los Reyes Visigodos de Torrejón de la Calzada — Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
  Adjudicada a IGM, ingenieria y gestión medioambiental, s.l. por 137.174 € (baja del 17,4 %) · 2026-02-05

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 165.167 € y el presupuesto base de licitación asciende a 199.853 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Madrid