Realización De Las Obras Correspondientes a la ejecución del “Construcción de Camper Park Municipal en Formentera Del Segura (Alicante)”

Importes y cifras

Qué se contrata

La construcción de un área municipal para autocaravanas (camper park) en Formentera del Segura, provincia de Alicante. El presupuesto base de licitación asciende a 146.924,09 € sin IVA, equivalentes a 177.778,15 € con IVA, y el plazo de ejecución es de 150 días.

Las obras se ejecutan en las zonas de actuación definidas en el pliego, dentro del término municipal de Formentera del Segura. La clasificación de los trabajos corresponde al código CPV 45220000.

Para presentarse, la empresa debe acreditar una relación de obras ejecutadas en los últimos diez años, avalada por certificados de buena ejecución, con un mínimo de tres contratos de objeto similar. En solvencia económica, debe aportar un seguro de responsabilidad civil igual o superior a 1.000.000,00 € y una declaración del volumen anual de negocios en el ámbito del contrato, referida al mejor ejercicio de los tres últimos, con un mínimo igual al valor estimado del contrato.

Los criterios de adjudicación suman 100 puntos, de los que 60 son evaluables mediante fórmulas y 40 mediante juicio de valor. Entre los criterios automáticos figuran las mejoras (30 puntos), el plazo de ejecución (15 puntos), el plazo de garantía (10 puntos), los medios materiales propios para la ejecución de la obra (15 puntos) y los criterios sociales (10 puntos), que se otorgan si la empresa tiene más del 50 % de su plantilla con contrato fijo.

El criterio sujeto a juicio de valor es el análisis del proyecto (20 puntos), que valora el conocimiento del proyecto, la detección de errores o insuficiencias y las propuestas de reestudio o recálculo de partes del proyecto, sin que se admita minoración ni ampliación del plazo de ejecución a efectos de este apartado.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de Mejora en el Consultorio Médico Auxiliar Fernando Martínez López de Finestrat — plazo hasta el 09/11/2026
• Contratación de obras de reforma del local de AFA en la calle Doctor Esquerdo, 1, de Onil (Alicante) — plazo hasta el 03/11/2026
• Obras de nuevas cimentaciones y traslado de farolas de la Avda. Carlos Soler y adyacentes — plazo hasta el 28/10/2026
• urbanización en la calle Cami de La Fam — plazo hasta el 04/11/2026
• Reurbanización de la calle Joaquín Martínez y adyacentes de San Miguel de Salinas. — plazo hasta el 05/11/2026
• Obra de impermeabilización de las terrazas del Centro de Salud El Campello del Departamento de Salud de Alica… — plazo hasta el 10/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Alicante →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior a 1.000.000,00 €, y declaración del volumen anual de negocios en el ámbito del contrato referido al…
Seguro de indemnización

Solvencia técnica

Trabajos realizados: relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 0,0 % en las 29 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Formentera del Segura y del 9,0 % en el grupo CPV 4522. Se recibieron 3 ofertas.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Según lo establecido en el Pliego

Publicaciones oficiales

• Explotación de las Cantinas de los eventos de las Fiestas Patronales de 2026 en Formentera del Segura
  Publicada
  Publicada: 2026-07-16
• Servicio de monitor de baile en el marco de la Escuela Municipal de Baile de Formentera del Segura
  Evaluación
  Publicada: 2026-06-22
• Contratación en régimen de alquiler, renting, de dos vehículos turismos nuevos y accesorios para el uso de la Policía Local de Formentera del Segura, por periodo de cuatro años, mediante pagos mensuales y sin opción de compra a la finalización del contrato Ayuntamiento de Formentera del Segura
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-22
• Explotación de las instalaciones de CAMPER PARK en Formentera del Segura.
  Evaluación
  Publicada: 2025-12-19
• Explotación del KIOSKO-BAR ubicado en Plaza del Secano-Los Palacios destinado al servicio propio de bar, venta de bebidas, comidas, granizados y helado
  Publicada
  Publicada: 2025-12-19

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Formentera del Segura

• Realización de las obras correspondientes al proyecto “MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES de Formentera del Segura (Alicante) — 29/10/2025
• Realización De Las Obras de Mejora, Modernización y Dotación de Infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial los Nazarios de Formentera del Segura (Alicante) — 26/09/2025
• Servicio de monitor de baile en el marco de la Escuela Municipal de Baile de Formentera del Segura — 28/07/2025
• Explotación de las Cantinas de los eventos de las Fiestas Patronales de 2024 en Formentera del Segura — 18/07/2025
• Realización De Las Obras correspondientes a la Reforma Interior del Edificio del Ayuntamiento de Formentera del Segura (Alicante) — 06/05/2025
• Realización De Las Obras Correspondientes a la ejecución del “Construcción de Camper Park Municipal en Formentera Del Segura (Alicante)” — 27/02/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Realización De Las Obras Correspondientes a “Proyecto De Reasfaltado Del Vial De Acceso Entre El Núcleo De Lo… — Alcaldía del Ayuntamiento de Formentera del Segura
  Adjudicada a CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA por 127.323 € (baja del 5,5 %) · 2024-03-20
• Realización De Las Obras Correspondientes a “Proyecto De Pista Central En Complejo Deportivo La Raqueta De Fo… — Alcaldía del Ayuntamiento de Formentera del Segura
  Adjudicada a AYLLONZA, S.L. por 76.564 € (baja del 3,0 %) · 2024-03-14
• Obras de adecuación y mejora del “Parque La Señorita”, TM Formentera del Segura — Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante
  Adjudicada a INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. por 31.986 € (baja del 30,2 %) · 2024-09-30
• Ejecución del proyecto de parking de autocaravanas y urbanización aneja — Alcaldía
  Adjudicada a ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. por 269.190 € (baja del 11,6 %)
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para reforma del Camping municipal.… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SÁNCHEZ MONTERO, S.L. por 71.417 € · 2025-12-26

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Formentera del Segura (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 146.924 € y el presupuesto base de licitación asciende a 177.778 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Alicante/Alacant.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Alicante
• Licitaciones de obras de urbanización