Proyecto de urbanización del Pasaje de los Almendrales

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras para dotar de accesibilidad a la vía mediante ensanche, ejecución de acerados y señalización, en el Pasaje de los Almendrales de Málaga, con un presupuesto base de licitación de 259.293,80 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 4 meses. Las obras no se dividen en lotes.

Las actuaciones incluyen el fresado del pavimento y la repavimentación de la capa de rodadura, la mejora de la rasante y la ejecución de canalización en ambas aceras para el futuro alumbrado público. Asimismo, se ejecutará una red de pluviales inexistente, con tubería de PVC corrugado de 315 mm, e imbornales tipo absorbedor en las aceras, además de la reposición de redes de saneamiento y abastecimiento.

Los acerados se ejecutarán con baldosa de terrazo de 36 pastillas de 40x40x4 cm, recibida con mortero y apoyada en una capa de hormigón. Las obras se ajustarán a los planos y mediciones de los proyectos aprobados.

Para acreditar la solvencia, se admite la clasificación en el Grupo G, Subgrupo 6 (Viales sin cualificación específica), Categoría 2, o bien solvencia económica (volumen anual de negocios de al menos una vez y media el valor estimado del contrato, 214.292,40 €) y técnica (obras ejecutadas en los últimos cinco años por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de al menos el 70 % del valor estimado). Las empresas de nueva creación deberán disponer como mínimo de un vehículo, un jefe de obra técnico competente y una cuadrilla formada por un encargado, un oficial de 1ª y dos peones.

Los criterios de adjudicación son la oferta económica, con un máximo de 60 puntos, y la ampliación del plazo de garantía, con un máximo de 40 puntos, a razón de 1,25 puntos por cada mes de ampliación sobre el mínimo exigido. No se valoran criterios mediante juicio de valor y no se admiten variantes.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de construcción de un parking subterráneo en la plaza de la Concordia nº 2 de Pizarra. — plazo hasta el 16/11/2026
• Mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de biogás de las estaciones depuradores de aguas residual… — plazo hasta el 11/11/2026
• Reasfaltado de Viales Públicos — plazo hasta el 17/11/2026
• Contrato de obras de reparación de plataforma y firme en camino de La Charca T.M. de Coín (VBL 3.1/2024) — plazo hasta el 18/11/2026
• Construcción y adecuación depósitos de abastecimiento y canalización a zona Moheda - Portales — plazo hasta el 24/11/2026
• Sustitución Tuberías Abastecimiento Sector UR-8 PPACO 2025 Código Actuación 1.51.01.05/C Programa Obras de Ab… — plazo hasta el 18/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Málaga →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Según la cláusula 11 del PCAP, con los criterios y requisitos recogidos en el cuadro resumen de características

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Según la cláusula 11 del PCAP, con los criterios y requisitos recogidos en el cuadro resumen de características

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 9,8 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 12,4 % en las 66 adjudicaciones de Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 17 ofertas, de 181.806 € a 213.292 €. Se adjudicó 84 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: Toda la documentación, imagen, publicidad o materiales que se aporten será realizada mediante un uso no sexista del lenguaje y se evitará cualquier imagen discriminatoria o que reproduzca…

Publicaciones oficiales

• Obras del proyecto de reurbanización barriada Las Flores. Fase I (T.M. Málaga). Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa Plurirregional de España (POPE) (2021-2027)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• Proyecto de remodelación de la plaza de la Biznaga en Cruz de Humilladero. Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa Plurirregional de España (POPE) (2021-2027)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-21
• Obras del Proyecto de reordenación del viario e implantación de nuevas plazas de aparcamiento en varias calles del Distrito nº6 Cruz de Humilladero
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-18
• Obras de ejecución de instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, coches y motocicletas oficiales de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga, sita en Paseo Antonio Machado nº 12, Málaga - Proyecto acogido al Programa de Movilidad Eficiente y Sostenible MOVES III 2025.
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-13
• Obras del proyecto de actuaciones con perspectiva de género en Málaga.
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-11

Anteriores y posteriores de Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga

• Obras del proyecto de pavimentación y servicios en la calle Flores García y la calle Almogía — 28/10/2025
• Obras del proyecto de actuaciones en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga — 02/10/2025
• Obras del proyecto de reurbanización de Avenida José Ribera entre avenida Plutarco y calle Carmen Laforet y Calle Esquilo acera norte entre números 15 y 21 — 15/09/2025
• Obras del Proyecto de pavimentación y servicios en calle Java (Fase III), Barriada Chaparral (Fase III). Distrito nº 10 Puerto de la Torre — 26/08/2025
• Obras del Proyecto de reurbanización del Distrito 2: actuación en calle Calvario — 20/08/2025
• Servicio para el plan de mejoras en cunetas de vías de alta densidad — 13/08/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Obras del Proyecto de urbanización de calle Galeotes — Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
  Adjudicada a OBRATEC INGENIERIA S.L. Y ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES S.L. por 360.041 € (baja del 2,3 %) · 2025-08-26
• Obras del Proyecto de reordenación de la calle Alfambra — Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
  Adjudicada a HERMANOS PÉREZ GARRÁN, S.L. por 61.203 € (baja del 17,6 %) · 2025-09-29
• Obras del Proyecto de reurbanización de la barriada Herrera Oria. Fase II. Distrito 3 Ciudad Jardín — Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. · 2025-05-15
• Obras del proyecto de reurbanización de la calle Horacio Lengo Fase II — Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
  Adjudicada a UTE EIFFAGE-CONACON por 318.615 € (baja del 19,0 %) · 2025-06-02
• Obras del Proyecto de reurbanización de distrito en calle Genil — Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
  Adjudicada a HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. por 208.636 € (baja del 21,1 %) · 2026-06-17
• Obras del Proyecto de renovación de acerado de las calles Betsaida, Merlo, Cameros y Gerona — Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
  Adjudicada a Infraestructuras y Serviciso Juquesa SL por 245.027 € (baja del 12,4 %) · 2025-03-10

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga (Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a C.LASOR S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 214.292 € y el presupuesto base de licitación asciende a 259.294 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Málaga.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Málaga
• Licitaciones de obras de urbanización