Pavimentacion en Quintanilla de Urz
Expediente 32/2025 · Alcaldía del Ayuntamiento de Quintanilla de Urz
Adjudicada a CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A. por 7.416 € (sin IVA), con una sola oferta. Firme de 6 cm de mezcla bituminosa en caliente en viales urbanos de Quintanilla de Urz (Zamora), con un plazo de ejecución de un mes y un presupuesto de licitación de 8.981,74 € con IVA. Licitación pública de obras convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Quintanilla de Urz (Zamora). Con valor estimado de 7.423 € y presupuesto de 8.982 € (IVA incluido). Procedimiento contrato menor. El plazo de presentación de ofertas terminó el 16/03/2026 a las 23:59. Expediente 32/2025.
¿Te interesan las licitaciones como esta? Recibe por email las próximas licitaciones de obras en Castilla y León. Gratis, sin tarjeta.
Importes y cifras
Qué se contrata
El contrato consiste en pavimentar con una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de 6 cm el vial municipal de Quintanilla de Urz, cuyo firme se encuentra muy deteriorado. Las obras afectan a viales urbanos de titularidad municipal, sin necesidad de expropiaciones.
El plazo de ejecución es de un (1) mes, contado a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El presupuesto de ejecución material asciende a 6.237,75 €, y el presupuesto base de licitación, con el 19 % de gastos generales y beneficio industrial más el 21 % de IVA, es de 8.981,74 €.
La unidad de obra principal es la pavimentación de firme con capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente (MBC) de 6 cm. Se prevé la intervención de un máximo de tres trabajadores simultáneos, con maquinaria como retroexcavadora con pica, camión dumper y máquina cortadora.
En cuanto a los requisitos, el proyecto indica que el contrato no exige clasificación del contratista, al ser su valor estimado inferior a 500.000 euros. La solvencia se acreditará conforme a la clasificación del empresario, o por los medios que el pliego establezca.
El Anejo de precios describe la mezcla bituminosa tipo AC16 surf 50/70 S, con betún B 50/70 y filler de cemento, así como riegos de adherencia con emulsión ECR-1, todos ellos incluidos en el precio de la unidad.
Licitaciones abiertas similares
- Construcción plaza de la Iglesia
- Construcción balsas de acumulación de agua en varios municipios de la provincia de Zamora, la actuación está…
- Ejecución de Edificio social en la localidad de La Tuda, anejo de Pereruela
- El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras de acondicionamiento y reforma del parque infantil mun…
- Ampliación de local culturan en Pinilla de Fermoselle
- Obras de Rehabilitación del firme de la Avenida de León en Benavente
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A. | Adjudicado | 7.416 €18/03/2026 | 18/03/2026 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó con una baja del 0,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 13 días después de su publicación.
Licitaciones similares y su resultado
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Quintanilla de Urz.
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A..
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 7.423 € y el presupuesto base de licitación asciende a 8.982 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento contrato menor.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Zamora.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.