P2026-31 Instalación de PRVE en hospital REINA SOFIA de Tudela

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de obra para instalar 6 equipos de recarga para vehículo eléctrico, con 2 tomas por equipo y 22 kW por toma, lo que suma 12 puntos de recarga en el recinto del hospital. Las obras se ajustan al proyecto "Instalación de puntos de recarga para vehículo eléctrico en el Hospital Reina Sofía en Tudela (Navarra)".

El precio máximo de licitación es de 110.384,63 euros sin IVA, y el valor estimado del contrato asciende a 121.423,09 euros sin IVA. El plazo de ejecución es de 12 semanas desde la formalización. Las ofertas se valoran hasta 6 semanas o menos con la máxima puntuación en plazo.

El contratista debe incluir en su precio la limpieza diaria y final de la obra, el vallado y señalización de la zona, los medios auxiliares, la ayuda de albañilería y la inspección inicial con informe favorable de un organismo de control autorizado. Debe también tramitar los permisos municipales.

La oferta técnica incluye una memoria de ejecución y un plan de mantenimiento de hasta 20 páginas. Se valoran la planificación, el plan de implementación, los materiales (sistema de control dinámico de potencia, protocolo OCPP, protecciones magnetotérmicas y diferenciales AC y DC, grado IP e IK, bolardos de protección e iluminación) y el mantenimiento preventivo y correctivo. Se exige un umbral mínimo de 10 puntos sobre 20 en los criterios cualitativos.

Los criterios cuantificables suman hasta 80 puntos: oferta económica (15), mantenimiento integral de 3 a 8 años (15), garantía adicional de la estación de recarga de 3 a 8 años (12,5), garantía adicional de la obra de 3 a 8 años (12,5), plazo de ejecución (10), huella de carbono del producto (5) y criterios sociales (10).

La garantía definitiva es del 4 % del importe de adjudicación y el plazo mínimo de garantía es de 3 años. La penalidad por retraso es del 0,5 % diario del importe de adjudicación, con un máximo del 5 %. La subcontratación admitida llega hasta el 25 % del valor estimado.

LARGA:

Se contrata la ejecución de obra para instalar 6 equipos de recarga para vehículo eléctrico, con 2 tomas por equipo y 22 kW por toma, lo que suma 12 puntos de recarga en el recinto del hospital. Las obras se ajustan al proyecto "Instalación de puntos de recarga para vehículo eléctrico en el Hospital Reina Sofía en Tudela (Navarra)".

El precio máximo de licitación es de 110.384,63 euros sin IVA, y el valor estimado del contrato asciende a 121.423,09 euros sin IVA. El plazo de ejecución es de 12 semanas desde la formalización. Las ofertas se valoran hasta 6 semanas o menos con la máxima puntuación en plazo.

El contratista debe incluir en su precio la limpieza diaria y final de la obra, el vallado y señalización de la zona, los medios auxiliares, la ayuda de albañilería y la inspección inicial con informe favorable de un organismo de control autorizado. Debe también tramitar los permisos municipales.

La oferta técnica incluye una memoria de ejecución y un plan de mantenimiento de hasta 20 páginas.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de cambio de ubicación de la estación de aforos "AN943 río Zeberia" del Gobierno de Navarra y demolició… — plazo hasta el 27/10/2026
• Adecuacion de piscinas mancomunadas de Espronceda — plazo hasta el 26/10/2026
• Contratación de las obras de pavimentación, canalizaciones y red de pluviales de las calles San Salvador e In… — plazo hasta el 09/11/2026
• Reforma de la Casa Consistorial - fase 2 ampliación — plazo hasta el 30/10/2026
• Rehabilitación del Guardetxe del Parque Natural de Urbasa-Andia 2027-2028 — plazo hasta el 10/11/2026
• Contratación obras recuperación y restauración antigua Iglesia San Blas — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Navarra →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 9,4 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 13,6 % en las 30 adjudicaciones de la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento y del 14,1 % en el grupo CPV 4531. Se recibieron 7 ofertas. ALFATARRABIA MANTENIMIENTO SL ha ganado 5 licitaciones de la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento. Se formalizó 59 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• P2026-001 Climatización Comisaria PF de Tudela
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-05
• Contratación de la asistencia técnica para el diseño e implementación de planes digitales de internacionalización en las pymes navarras (NAEX DIGITAL III)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-02
• Contratación de servicios de asesoramiento en EE.UU. y China a pymes navarras durante 2027 y 2028, para su posicionamiento y consolidación en dichos países
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-18
• Asistencia técnica para el diseño y ejecución del plan de acción para la internacionalización de Navarra en EE.UU., México y China durante los años 2027 y 2028
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-10
• Asistencia técnica para apoyo en la coordinación, implementación y evaluación de los Planes País del Plan Internacional de Navarra durante los años 2027 y 2028
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-09

Anteriores y posteriores de la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento

• Asistencia técnica para apoyo en la coordinación, implementación y evaluación de los Planes País del Plan Internacional de Navarra durante los años 2027 y 2028 — 09/09/2026
• Asistencia técnica para el diseño y ejecución del plan de acción para la internacionalización de Navarra en EE.UU., México y China durante los años 2027 y 2028 — 09/09/2026
• Restauración de las canteras "San Jus" y "Campadera" — 17/06/2026
• Contrato de obra para la restauración de la explotación “San Jus” en la localidad de Indurain (Izagaondoa) y la explotación “Campadera Nueva” en la localidad de Artajona. — 12/05/2026
• P2025-135 Estudio de análisis de oportunidades H2 Acción 4.1 (Proyecto Phyrene) — 07/04/2026
• Elaboración Plan Industrial 2026-2030 — 31/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• P2025-21 Contrato Instalación Fotovoltaica en nave Conservación de Carreteras en Landaben compartido con Hosp… — la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento
  Adjudicada a ALFATARRABIA MANTENIMIENTO SL por 65.500 € (baja del 30,5 %)
• P2025-19 ACCE Escuela Seguridad y Emergencias de Navarra — la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento
  Adjudicada a ALFATARRABIA MANTENIMIENTO SL por 71.000 € (baja del 15,0 %)
• P2025-8 Instalación de equipos climatización en el edificio de Evena (Olite) — la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento
  Adjudicada a SERTECQ MANTENIMIENTO INTEGRAL SL por 244.322 € (baja del 9,8 %)
• P2024-6 Contrato de Obra de la Instalación de Biomasa para edificio EVENA en Olite — la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento · 2024-08-13
• P2024-48 Instalación Autoconsumo Compartido Colegio Público de Educación Especial Torre Monreal, Escuela Idio… — la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento
  Adjudicada a RIOS RENOVABLES SLU por 61.230 € (baja del 22,3 %)
• P2024-43 Contrato de Obra de una Instalación de 5 puntos de recarga para vehículo eléctrico en el Hospital Ga… — la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento
  Adjudicada a ALFATARRABIA MANTENIMIENTO SL por 71.000 € (baja del 15,4 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca la Directora General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ALFATARRABIA MANTENIMIENTO SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 121.423 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento otros.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Navarra.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Navarra. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Navarra