Obres de condicionament d'aparcaments dissuasius descoberts, 2 Lots

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de obras de acondicionamiento de aparcamientos disuasorios en Ibiza, divididas en dos lotes, en parcelas municipales que hoy se usan como aparcamiento público o que están pendientes de destino. El objetivo es reparar un terreno deteriorado por el uso y dotarlo de orden y seguridad.

Lote 1: Mare Nostrum, calle d'En Bossa, calle sa Punta, calle Es Viver, Cas Serres, avenida 8 de Agosto, calle Es Raspallar, calle sa Llavanera y la parcela de la Asociación de vecinos San Pablo. Presupuesto de 582.836,71 € (IVA incluido).

Lote 2: Cas Dominguets de Dalt, junto a la avenida Sant Antoni de Portmany. Presupuesto de 546.000,00 € (IVA incluido).

Las actuaciones previstas son desbroce de parcelas, renovación del pavimento, implantación de alumbrado, mobiliario urbano y reordenación de plazas con distribución de zonas para tráfico rodado y peatonal. En demoliciones se incluye retirada de vegetación, muretes, pavimento de baldosa y vallado metálico; en movimiento de tierras, relleno de zahorra fina extendida y compactada; y en señalización, una barra limitadora de altura, señal vertical informativa y cartel indicativo. También se plantarán árboles y se colocará vallado blando.

Plazo de ejecución: 4 meses por lote, desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo, que debe levantarse en 15 días naturales desde la fecha del contrato. Garantía: un año desde la recepción. El pago se realiza mediante certificaciones mensuales de obra ejecutada.

Requisitos de solvencia: para obras de hasta 500.000 € no es exigible clasificación. Para el lote 1 o el lote 2 por separado se exige Grupo G, subgrupo 6, categoría 3; para ambos lotes, categoría 4.

Procedimiento abierto simplificado. Las obras se controlan por los servicios técnicos municipales.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Escaleras Metálicas De Acceso A Cubierta — plazo hasta el 03/11/2026
• Renovación De Las Cabinas De Los Aseos P 1.06, P 1.02, P0.03 Y P0.05 Del Edificio Terminal — plazo hasta el 30/10/2026
• El servicio de mantenimiento y reparaciones de trabajos de pintura de los diferentes inmuebles e instalacione… — plazo hasta el 19/11/2026
• EXP 17/26 - Contrato de Obras del Proyecto de reforna de la estación de Petra e instalación de planta fotovol… — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de renovación parcial de asfaltado en la zona Cap d'en Font — plazo hasta el 11/11/2026
• Captacio d aigues subterranies a la finca de Ses Rotgetes per abastiment a la poblacio — plazo hasta el 12/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Lotes (2)

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

G6-4

Solvencia técnica

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: D'acord a la clàusula F.5 del QCC i 5 del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

La baja mediana de sus 2 adjudicaciones fue del 11,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 10,0 % en las 700 adjudicaciones de Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa y del 9,0 % en el grupo CPV 4522. Cada uno de sus 2 lotes recibió 2 ofertas. ISLASFALTO, S.L. ha ganado 16 licitaciones de Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa. Se adjudicó 59 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Servicios para la redacción de proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad, documentación sectorial, dirección de obra y dirección de ejecución de obra y dirección de ejecución de obras, para la ampliación con edificio de obra nueva destinado al uso de gimnasio, vestuarios y almacenes en los colegios CEIP Can Cantó, CEIP Poeta Villangómez y CEIP Sa Blancadona, 3 lotes
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19
• Subministre i instal·lació de vímet natural al voltant de 6 centres educatius del municipi d'Eivissa
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-14
• Sevei per a l'explotació del bar/cafeteria ubicat al centre per a gent gran Esplai Can Ventosa
  Publicada
  Publicada: 2026-10-09
• Prórroga de serveis d'assistència externa per al control de qualitat i supervisió dels serveis regulats en el contracte de recollida de residus, neteja viària i de platges
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-08
• Obres del projecte per l'acondicionament i pavimentació de voral incloent jardineria, reg, senyalització, mobiliari urbà i reposició dels serveis afectats de la carretera E-10 darrere del col·legi Sa Real
  Publicada
  Publicada: 2026-10-05

Anteriores y posteriores de Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa

• Servicios de asistencia técnica, económica y jurídica para la elaboración de los documentos preparatorios de la concesión del servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos (RSU), fracción resto y selectiva (orgánica, envases ligeros, papel y cartón y vidrio), así como de la limpieza viaria y de playas del municipio de Eivissa — 09/01/2026
• Subministrament i muntatge de mampares i mobiliari d’oficina per adequar nous despatxos a l’edifici CETIS — 08/01/2026
• Contratació d'emergencia, mitjançant adjudicació directa, per a obres/serveis extraordinàris a l'àrea d'embelliment i medi ambient destinats a recuperar la normalitat desprès de la borrasca Ex-Grabriell de data 30 de setembre de 2025 en el municipi d'Eivissa — 05/01/2026
• Contratació d'emergencia per a poder obrir el parc infantil "Parc de s'illa", destinat a recuperar la normalitat desprès de la borrasca Ex-Grabriell de data 30 de setembre de 2025 en el municipi d'Eivissa — 12/12/2025
• Contratació d'emergencia, mitjançant adjudicació directa, per a obres extraordinàries a la via pública i aparcaments muniicpals destinats a recuperar la normalitat desprès de la borrasca Ex-Grabriell de data 30 de setembre de 2025 en el municipi d'Eivissa — 12/12/2025
• Subministrament de 4 nous sistemes d'alimentació ininterrompuda i dels serveis de manteniment dels mateixos — 10/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Obres del projecte de pavimentació en el municipi d'Eivissa (4 lots) — Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa
  Adjudicada a ISLASFALTO, S.L. por 1.206.797 € (baja del 26,9 %) · 2024-04-17
• Obra del projecte de reposició de pavimentació asfàltica de diferents carrers del municipi d'Eivissa (per lot… — Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa
  Adjudicada a Aglomerados Ibiza S.A. por 604.583 € (baja del 19,1 %) · 2026-06-02
• Subministre i instal·lació de paviments al parc de s’Illa i al parc de Platja d’en Bossa, 2 lots — Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa
  Adjudicada a Pedro Montes Guijo y 1 más por 100.804 € (baja del 18,9 %) · 2026-03-04
• Obres del projecte d'entrades i sortides de la E-10, 3 lots — Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa
  Adjudicada a MATRIZ PROYECTOS Y OBRAS S.L. por 78.500 € (baja del 1,5 %) · 2026-07-16
• Obres de condicionament del solar al final del carrer Miguel de Cervantes per aparcament provisional urbà de… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
  Adjudicada a M.POLO, S.L. por 242.273 € (baja del 0,1 %) · 2026-09-02
• Condicionament dels aparcaments públics de Banyalbufar — Pleno del Ayuntamiento de Banyalbufar
  Adjudicada a ANTONIO ALBERTI SALAMANCA por 192.396 € · 2025-03-20

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ISLASFALTO, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 932.923 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.128.837 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Illes Balears.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de concesión de estacionamientos
• Licitaciones de obras de urbanización