Obras de urbanización de la Calle Misterios tramos comprendido entre C/ José del Hierro y C/ Manipa. Distrito de Ciudad Lineal.

Importes y cifras

Qué se contrata

Este contrato, basado en el Lote 6 del acuerdo marco para la ejecución de obras de adecuación de viales y mejora de la accesibilidad, tiene por objeto la urbanización del tramo de la calle Misterios comprendido entre la calle José del Hierro y la calle Manipa, en el distrito de Ciudad Lineal. Se trata de un contrato de obras cuyo código CPV corresponde a trabajos de pavimentación de calles.

El plazo de ejecución es de un mes. El valor estimado del contrato asciende a 15.680,98 euros sin impuestos, siendo el presupuesto base de licitación de 18.973,99 euros con impuestos incluidos.

El lote al que pertenece el contrato agrupa obras de adecuación viaria en los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas. El procedimiento es abierto con tramitación ordinaria y se basa en un acuerdo marco con un único adjudicatario.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Proyecto técnico para sustitución de 2 ascensores en la Comisaría de la Policía Nacional de Torrelavega, Cant… — plazo hasta el 27/10/2026
• Proyecto de adecuación de instalación de climatización de la Comisaría Local de Elche, Alicante. — plazo hasta el 27/10/2026
• Obras de reforma de cubierta, accesibilidad, vestuarios y cuartos de baño de habitaciones en el Parador de Tu… — plazo hasta el 30/10/2026
• El objeto del contrato es la concesión de obras para la construcción y explotación del Complejo Ambiental en… — plazo hasta el 13/12/2026
• a. Tipo: Obras. b. Descripción: obras de instalación de una planta fotovoltaica en la cubierta del edificio s… — plazo hasta el 28/10/2026
• Obra de acondicionamiento de cocina en el centro penitenciario de Mallorca — plazo hasta el 06/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Madrid →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 0,0 % en las 2.272 adjudicaciones de Área de Gobierno de Obras y Equipamientos y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU ha ganado 75 licitaciones de Área de Gobierno de Obras y Equipamientos.

Publicaciones oficiales

• Obras de reurbanización para mejora de la accesibilidad en Calle Cebreros entre Calles Huerta de la Castañeda y Avenida de los Apóstoles. Distrito de Latina.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-23
• Obras de mejora de la accesibilidad de la calle Castillo. Distrito de Chamberí.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-22
• Mejora de la iluminación con refuerzos de alumbrado en pasos de peatones y recorridos peatonales del Cañaveral. Distrito de Vicálvaro
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-19
• Contrato basado nº 2 correspondiente al lote 1 del Acuerdo marco de servicios para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño de Madrid (2 lotes), para su ejecución en las navidades 2026/2027.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-17
• Contrato basado nº 11 del lote 1 del acuerdo marco de servicios para la redacción de proyectos de obras de urbanización e infraestructuras (5 lotes)
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-16

Anteriores y posteriores de Área de Gobierno de Obras y Equipamientos

• Concurso de proyectos con intervención de jurado para el diseño de una nueva pasarela de uso peatonal y ciclista sobre el río Manzanares y la M-30, en el entorno del antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi. Distritos de Usera y Arganzuela de Madrid. — 08/04/2026
• Contrato basado nº 4 del lote 5 del acuerdo marco de “Servicios para la redacción de proyectos de Obras de Urbanización e Infraestructuras (5 lotes)”. — 08/04/2026
• Contrato basado número 45 del Lote 3 del Acuerdo Marco de Servicios de “Coordinación en materia de seguridad y salud en las obras a ejecutar por la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio (4 lotes). Nº. expte.: 300/2021/00628 — 07/04/2026
• Contrato basado número 44 del Lote 3 del Acuerdo Marco de Servicios de “Coordinación en materia de seguridad y salud en las obras a ejecutar por la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio (4 lotes). — 06/04/2026
• Contrato basado número 7 lote 3 del acuerdo marco de servicios denominado "elaboración de estudios de reconocimiento del terreno para la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio". — 06/04/2026
• Contrato basado nº 8 del lote 3 del “Acuerdo Marco de servicios de elaboración de estudios de reconocimiento del terreno para la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio. (4 lotes) — 06/04/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Peatonalización de calle Misterios. Distrito de Ciudad Lineal. — Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
  Adjudicada a ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU por 1.094.678 € · 2024-09-18
• Obras de urbanización en la Calle Murcia. Distrito de Arganzuela. — Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
  Adjudicada a PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. por 29.691 € · 2025-10-31
• Acondicionamiento aceras calle Manipa. Distrito de Ciudad Lineal — Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
  Adjudicada a LANTANIA S.A.U por 29.323 € · 2024-02-15
• Obras de urbanización en la calle Oberón. Distrito de Moratalaz. — Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
  Adjudicada a IMESAPI S.A. por 626.119 € · 2025-06-09
• Renovación de calzadas en calle Yerma. Distrito Ciudad Lineal. — Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
  Adjudicada a PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. por 34.328 € · 2024-12-02
• Obras de urbanización en la calle Encomienda de Palacios 235. Distrito de Moratalaz — Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
  Adjudicada a ACEINSA MOVILIDAD SA por 224.971 € (baja del 4,4 %) · 2024-04-04

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Área de Gobierno de Obras y Equipamientos (Autoridad local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 15.681 € y el presupuesto base de licitación asciende a 18.974 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Madrid
• Licitaciones de obras de urbanización