Obras de renovación y sustitución de las luminarias existentes en el municipio de La Bañeza por nuevas luminarias LED.
Expediente 3120/2025 · Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza
Licitación pública de obras convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza (León). Con valor estimado de 658.499 € y presupuesto de 796.784 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 11/12/2025 a las 23:59. Expediente 3120/2025.
Importes y cifras
658.499 €
Valor estimado
796.784 €
Presupuesto (con IVA)
2
Lotes
Licitaciones abiertas similares
- Ensanche puente de acceso de la carretera LE-3414 a Rabanal de Luna
- Refuerzo de pavimento de calles en el municipio de Sena de Luna
- Acondicionamiento Planta Baja Edificio N 20 Alojamiento Alumnos ABA
- Construcción de edificio de servicios múltiples en Santovenia de la Valdoncina
- Construcción de Centro de Día municipal (Fase II)
- Obras de climatización del C.S. Bembibre, con cargo a Fondos de Salud Bucodental 2026/2027
Datos del expediente
- Expediente
- 3120/2025
- Estado
- Evaluación
- Órgano de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- No aplica
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 9 meses
- Lugar de ejecución
- León
Fechas clave
- Publicación
- 2025-10-31
- Fin de presentación de ofertas
- 2025-12-11
- Disponibilidad de documentos
- 2025-12-11
Códigos CPV
- 45316100Instalación de equipo de alumbrado exterior
- 50232100Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles
- 71314200Servicios de gestión de energía
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Renovación alumbrado municipal exterior La Bañeza (Lote 1) | 413.494 € | 45316100, 50232100, 71314200 |
| 2 | Renovación alumbrado municipal exterior La Bañeza (Lote 2) | 383.287 € | 45316100, 71314200, 50232100 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | Ampliación de la garantía de la obra y/o producto comprometido por el licitador | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Reducción del plazo de ejecución de la obra | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Precio ofertado | 40.0 |
| Juicio de Valor | Memoria descriptiva y cronograma de las actuaciones | 40.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Ampliación del plazo de garantía suscrito por fabricante | 5.0 |
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | — | 5.0 % |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 2025-10-31 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2025-10-31 |
Ubicación geográfica
- León, León, Castilla y León
Documentos y pliegos
- Pliego
- Pliego
- Pliego
- Anuncio de Licitación
- Anuncio de Licitación
- Anuncio de Licitación
- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.pdf
- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.pdf
- ANEXO VII.docx
- ANEXO VIII.docx
- ANEXO V.docx
- ANEXO I.docx
- ANEXO II.docx
- ANEXO III.docx
- ANEXO IV.docx
- ANEXO VI.docx
- 2025-6d1e6254-49f5-4ea3-88e1-af4641b2dd0a
- 2025-4c875481-e6ea-4aad-b43f-3f978a4711f9
- 2026-db0f3679-e76c-4fe3-a9ea-ada1ba5ca9f4
- 2026-cd85f16c-67a8-46a0-9f3b-34129e18925f
Lo último de Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza
Ver el órgano →- Contrato de obras "urbanización y renovación de redes en la calle Tejadillo de La Bañeza" ResueltaPublicada: 2026-10-05
- "Mejora y adecuación del Tramo 1: Juzgados-Centro de Salud, de la Vía de la Plata de La Bañeza" PublicadaPublicada: 2026-10-02
- Mejoras de pavimentación e instalaciones urbanas en la C/ Juan de Mansilla de La Bañeza EvaluaciónPublicada: 2026-08-28
- Contrato privado consistente en la actuación musical del grupo Kubo en las Fiestas Patronales año 2026 ResueltaPublicada: 2026-08-27
- Contrato privado de servicios consistente en la interpretación artística de la orquesta América de Vigo en las Fiestas Patronales año 2026 ResueltaPublicada: 2026-08-26
Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza
- Reforma interior de vestuarios masculinos de la piscina municipal de verano
- Mejora de las Instalaciones del Punto Limpio Municipal del Ayuntamiento de La Bañeza
- Contrato de obra de adecuación y mejora del entorno del parque Juan de Ferreras y de la accesibilidad a la zona sociosanitaria (aparcamiento de vehículos e instalación fotovoltaica)
- Contratación de los servicios artísticos de la cantante VICCO para una actuación musical en el municipio de La Bañeza
- Pavimentación de calzada de Zona Polideportiva de La Bañeza
- Pavimentación de la calzada de la Avenida Vía de la Plata
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza (Administración Local · Órgano de Contratación).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 658.499 € y el presupuesto base de licitación asciende a 796.784 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es León.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.