Obras de rehabilitación del paño de azulejos de la Administración 41/07 y la renovación de la solería de la Administración 41/10

Importes y cifras

Qué se contrata

El contrato comprende dos lotes de reparación de inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla. El Lote 1 rehabilita el alicatado de la sede de la Administración 41/07 en Osuna, con desmontaje y picado de 115 m² de paño de azulejos tipo mensaque, enfoscado con mortero de cal, alicatado con azulejos reutilizados, rejuntado y recuperación de mecanismos eléctrico de superficie, con retirada de escombros a vertedero autorizado.

El Lote 2 sustituye la solería de la sede de la Administración 41/10 en Sevilla. Incluye levantado y retirada del pavimento de linóleo existente, aplicación de aditivo de polímeros acrílicos sobre el soporte, colocación de perfiles de transición de aluminio de 8 mm y pavimento interior de gres porcelánico esmaltado de 500x500x10 mm, con adhesivo cementoso C2 TE y rejuntado con mortero de juntas de 2 mm.

El plazo de ejecución de las obras es de 2 meses. Los trabajos deberán planificarse con la Secretaría Provincial para reducir las molestias en el funcionamiento de las oficinas, realizándose en la medida de lo posible fuera del horario de atención al público.

La oferta debe incluir todos los medios auxiliares, la gestión de residuos, embalaje, manipulación y portes, así como la tramitación de permisos o licencias necesarios. El contratista debe disponer de medios técnicos, materiales y personales suficientes. Las especificaciones propuestas en la oferta se convertirán en obligatorias durante la ejecución.

Se puede solicitar visita previa a las instalaciones para verificar mediciones y condicionantes de accesibilidad, valorable en la oferta. La garantía es de dos años para el material y de un año para la instalación. La normativa técnica aplicable incluye las normas UNE 138002:2023, UNE EN 12004, UNE EN 13888, UNE 14411 y UNE EN 16165.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de actuciones de reforma en el complejo polideportivo municipal de lantejuela (Sevilla) — plazo hasta el 18/11/2026
• Instalación de torres de enfriamiento de respaldo y adaptación de instalaciones HVAC de los edificios S-2 y S… — plazo hasta el 18/11/2026
• Reparación de Caminos Rurales (Línea de Subvenciones Borrasca NELSON) — plazo hasta el 09/11/2026
• Mejora de Caminos Rurales de Marinaleda (Sevilla) — plazo hasta el 09/11/2026
• Obras de Proyecto de Ordenación y rehabilitación Parque Majarocas - Sanlúcar la Mayor (Sevilla) — plazo hasta el 16/11/2026
• Ejecución de obras para acceso y zona verde Campo de fútbol municipal de Castilleja de Guzmán. — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Sevilla →

Lotes (2)

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 66,6 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 15,4 % en las 108 adjudicaciones de TGSS-Dirección provincial de Sevilla y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Sus 2 lotes recibieron entre 4 y 5 ofertas. Se adjudicó 76 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Cláusula 20.1 del PCAP

Publicaciones oficiales

• Vigilancia de la salud, reconocimiento urológico y ginecológico 2027.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-21
• Servicio de localización, retirada, transporte y almacenamiento de bienes muebles embargados por las Unidades de Recaudación ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-08
• Transporte mobiliario año 2027.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-07
• Adquisición del vestuario del personal laboral TGSS Sevilla 2027
  Adjudicada
  Publicada: 2026-09-18
• Casa en la Urbanización Huerta Macena de Lebrija, a la que le corresponde el número veinte, de la calle Ángel Ganivet. Su referencia catastral y superficie son las siguientes: 9293104QA5899C0001SF.
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-10

Anteriores y posteriores de TGSS-Dirección provincial de Sevilla

• Local , conformado por nueve fincas registrales unidas físicamente, situado en la calle Fernando IV, 11 y calle Juan Sebastián Elcano nº 38,40,42,44 de la localidad de Sevilla, compuesto de varias fincas registrales. Sus referencias catastrales son:4706207TG3440N0001YW,4706206TG3440N0001BW,4706204TG3440N0001WW, 4706205TG3440N0002SE, 4706202TG3440N0001 — 27/03/2026
• Servicio limpieza Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla — 19/03/2026
• Subasta pública para la enajenación de un solar, propiedad de la TGSS, sito en C/ Zayas, 2 de Écija. — 03/03/2026
• Obras de impermeabilización en cubierta terraza en la 7ª planta de la DP de la TGSS de Sevilla — 06/02/2026
• Actuaciones demandadas en las puertas de acceso automatizado de las Administraciones 41/05 y 41/08 de la DP de la TGSS de Sevilla — 04/02/2026
• Sustitución del portón de acceso al garaje de la sede central de la DP de la TGSS de Sevilla. — 03/02/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Obras de Renovación del sistema de climatización de las Administraciones de la Dirección Provincial de la Tes… — TGSS-Dirección provincial de Sevilla
  Adjudicada a TUBERIAS Y MONTAJES SAN JOSE, S.L. y 1 más por 668.762 € (baja del 19,3 %) · 2025-08-04
• Renovación pintura sede central de la DP TGSS de Sevilla — TGSS-Dirección provincial de Sevilla
  Adjudicada a CYMTECA DEL SUR S.L. por 14.900 € (baja del 38,4 %) · 2024-10-10
• Renovación pintura DP TGSS de Sevilla — TGSS-Dirección provincial de Sevilla
  Adjudicada a SERVICIOS Y REVESTIMIENTOS ORNAMENTALES. SL por 10.427 € (baja del 39,9 %) · 2024-07-10
• Obras de cerramiento del patio central y zona de entrada del edificio sede de la Dirección Provincial de la T… — TGSS-Dirección provincial de Córdoba
  Adjudicada a GUERRELI CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL por 109.867 € (baja del 6,0 %) · 2024-03-18
• Instalación de placas fotovoltaicas en la DP de la TGSS de Sevilla y su dirección de obra — TGSS-Dirección provincial de Sevilla
  Adjudicada a MINUSWAT SOLUCIONES DE AHORRO ENERGETICO SL y 2 más por 122.607 € (baja del 42,8 %) · 2024-06-26
• Obras de rehabilitación de la fachada e impermeabilización de dos cubiertas de la Oficina Integral de la Segu… — TGSS-Dirección provincial de Cádiz
  Adjudicada a DOYMA JAÉN, S.L. y 1 más por 581.154 € (baja del 19,8 %) · 2025-10-27

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca TGSS-Dirección provincial de Sevilla.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a 2 empresas: VERCODE y IBERA MULTISERVICE S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 96.694 € y el presupuesto base de licitación asciende a 117.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Sevilla.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Sevilla