Obras de rehabilitación de edificio “Casa de la Venta” en Ucieda para la creación del minicentro residencial para la atención a las personas mayores y con discapacidad en la casa de la venta (Ucieda).

Importes y cifras

Qué se contrata

La rehabilitación del edificio «Casa de la Venta», en Ucieda (término municipal de Ruente), para habilitarlo como minicentro residencial destinado a la atención de personas mayores y con discapacidad. La actuación está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se tramita a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

El plazo de ejecución es de 5 meses a contar desde la firma favorable del acta de replanteo, inferior a los 8 meses previstos inicialmente en el proyecto. El contratista debe presentar un programa de trabajo en un plazo de cinco días hábiles desde la formalización del contrato, así como un plan de gestión de residuos y un plan de seguridad y salud, también en cinco días hábiles.

En materia de residuos, al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural de la categoría 17 05 04) deberá prepararse para su reutilización, reciclaje u otra recuperación de materiales.

El proyecto de ejecución que sirve de base comprende memoria, anejos (entre ellos estructura, eficiencia energética, control de calidad y plan de obra), planos y presupuesto, y su redacción data de abril de 2025.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Reparación de fachadas y cubiertas en el edificio de la Casa Consistorial — plazo hasta el 03/11/2026
• Reparación/sustitución de la Cubierta del Polideportivo de Cóbreces — plazo hasta el 02/11/2026
• Mejoras en la red de abastecimiento en los barrios de El Ahorcado y La Concha (Ayuntamiento de San Roque de R… — plazo hasta el 03/11/2026
• Obras de reparación en depósito de agua en la población, sustitución parcial de tubería de abastecimiento de… — plazo hasta el 03/11/2026
• Colector de saneamiento Escobedo-Villafufre (Ayuntamiento de Villafufre). — plazo hasta el 03/11/2026
• Contrato de servicio de mantenimiento, conservación, reparación y mejora de las instalaciones de alumbrado pú… — plazo hasta el 18/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cantabria →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: De acuerdo con la cláusula 8ª apartado 3 del PCAP

Solvencia técnica

Trabajos realizados: De acuerdo con la cláusula 8ª apartado 4 del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 17,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,8 % en las 12 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Ruente y del 9,1 % en el grupo CPV 4520. Se recibieron 5 ofertas, de 292.320 € a 341.833 €. CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL S.L. ha ganado 2 licitaciones de Pleno del Ayuntamiento de Ruente. Se adjudicó 53 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: De acuerdo con la cláusula 26 ª del PCAP
• Consideraciones de tipo social

Publicaciones oficiales

• Cubrición de la pista polideportiva en el municipio de Ruente
  Resuelta
  Publicada: 2024-09-20
• Renovación de la instalación de alumbrado público municipal exterior en el Ayuntamiento de Ruente
  Resuelta
  Publicada: 2024-06-12

Licitaciones similares y su resultado

• Renovación parcial de la cubierta del edificio de las antiguas escuelas de Ucieda — Alcaldía del Ayuntamiento de Ruente
  Adjudicada a KYBERON NEO SL por 74.146 € (baja del 2,0 %) · 2026-09-07
• Obras del proyecto de rehabilitación de vivienda para Casa de Arte, ocio, cultura y lugar de encuentro — Pleno del Ayuntamiento de Urones de Castroponce · 2026-03-09
• Rehabilitación y adecuación de edificio para centro de usos múltiples y bar — Pleno del Ayuntamiento de Urueñas
  Adjudicada a Careva Construcción e Instalaciones SL por 68.906 € (baja del 1,4 %) · 2025-07-16
• Adecuación de edificio para centro comunitario para la atención a las personas mayores en Hijas — Alcaldía del Ayuntamiento de Puente Viesgo (Cantabria)
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ZAMANILLO SL por 149.800 € (baja del 0,1 %) · 2026-06-29
• Realización de la obra “Rehabilitación parcial de la edificación situada en Barrio Alceda 2b- Corvera de Tora… — Alcaldía del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
  Adjudicada a KYBERON NEO SL por 196.277 € (baja del 5,0 %) · 2026-07-24
• Contrato de obras para la Rehabilitación de Edificio Público, Centro Comunitario para la Atención a las Perso… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible
  Adjudicada a CASAS, NAVES Y LOCALES, S.L. por 63.500 € (baja del 0,8 %) · 2025-07-04

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Ruente (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 352.878 € y el presupuesto base de licitación asciende a 426.982 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cantabria
• Licitaciones de residencias de mayores