Obra de construcción de un aparcamiento en Calle Regato Callejo 2, dentro de las actuaciones del PSTD ‘Reducción huella de carbono con transporte sostenible emisiones cero y mejora de acceso sur (nº 6)’ en el marco del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next Generation EU (C14.I01.P06.S17)”

Importes y cifras

Qué se contrata

La construcción de un aparcamiento en la calle Regato Callejo 2 del municipio de Comillas, con las condiciones técnicas recogidas en el proyecto redactado por Ratio Ingenieros S.L. Se trata de un contrato de obra con lote único, con códigos CPV de demolición, explanación y limpieza del terreno, trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica y trabajos diversos de pavimentación.

El presupuesto base de licitación asciende a 687.484,34 euros sin IVA, equivalentes a 831.856,05 euros con IVA del 21 %. El valor estimado incluye modificaciones de hasta el 20 % del precio ofertado, sin superar el presupuesto de licitación. No cabe revisión de precios.

El plazo de ejecución es de 6 meses, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo, que debe realizarse en un máximo de 15 días desde la formalización. El contrato no es prorrogable y debe estar totalmente ejecutado y pagado antes del 30 de junio de 2026.

Para presentarse se exige clasificación en el Grupo G, Subgrupo 6 (obras viales sin cualificación específica), Categoría 3, en contratos con anualidad igual o superior a 500.000 €. La solvencia económica se acredita con un volumen anual de negocios igual o superior al valor estimado del contrato.

El criterio de adjudicación es único y automático: precio ofertado, con una puntuación de 100 puntos asignada a la oferta más económica mediante la fórmula 100 x (oferta más económica / precio ofertado). No se admiten variantes.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• OC-S-26003; 54.681/26 Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-623 entre los P.K. 92+960 al 147… — plazo hasta el 10/11/2026
• Concesión de obras para la redacción del proyecto, financiación, construcción, conservación y explotación de… — plazo hasta el 30/11/2026
• Ejecución de las obras del proyecto de construcción del soterramiento de la línea de ancho métrico en Torrela… — plazo hasta el 01/12/2026
• Contratación del servicio de montaje, desmontaje y alquiler de andamios en las instalaciones de Ensa — plazo hasta el 03/11/2026
• Contrato de obras de reparación de deficiencias, mejoras de accesos, realización de dos nuevas consultas y ad… — plazo hasta el 03/11/2026
• Rehabilitación del patrimonio histórico (Torreón en Villapresente). — plazo hasta el 01/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cantabria →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

G*-3

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 14,0 % en las 7 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Comillas y del 11,1 % en el grupo CPV 4511. Se recibieron 11 ofertas. Se adjudicó 47 días después de su publicación.

Modificaciones del contrato

Importes sin IVA.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Condicionantes del PRTR. CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA PCAP

Publicaciones oficiales

• Concesión del Servicio de gestión de estacionamientos regulados.
  Evaluación
  Publicada: 2026-02-09
• Obra de urbanización del Frente Marítimo de Comillas-Fase 1, dentro de las actuaciones del PSTD ‘Restauración integral ecosistémica del frente litoral’ (nº 1) y ‘Mejora de accesos y gestión del uso público en frente litoral’ (nº 2) en el marco del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next Generation EU (C14.I01.P06.S17)”.
  Resuelta
  Publicada: 2025-10-28
• Operación de préstamo
  Publicada
  Publicada: 2024-05-06

Licitaciones similares y su resultado

• Suministro y Obra de instalación de un alumbrado ornamental del Ayuntamiento de Comillas, dentro de la actuac… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Comillas
  Adjudicada a VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. por 75.900 € (baja del 1,8 %) · 2025-10-02
• Contrato de Obra de restauración de la Estatua-Monumento al Marqués de Comillas, dentro de las actuaciones de… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Comillas
  Adjudicada a SABBIA, CONSERVACION Y RESTAURACION, S.L. por 258.614 € (baja del 20,9 %) · 2026-01-13
• Obras de construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio en Korres, de acceso a la ZEC/ZEPA y Parque Natural… — Diputación Foral de Álava-Diputado/a de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico · 2025-08-25
• Obras de creación de un aparcamiento disuasorio en las proximidades de la estación Parque de Lisboa y mejora… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón
  Adjudicada a PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. por 787.514 € (baja del 27,8 %) · 2024-05-21
• Obras del “Proyecto básico y de ejecución de movilidad amable y multimodal, red de aparcamientos tácticos mun… — Alcaldia del Ayuntamiento de San Fernando
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA por 775.536 € (baja del 14,2 %) · 2024-09-04
• Obras del “Proyecto básico y de ejecución de movilidad amable y multimodal, red de aparcamientos tácticos mun… — Alcaldia del Ayuntamiento de San Fernando
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA por 1.201.571 € (baja del 16,6 %) · 2024-09-04

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Comillas (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 687.484 € y el presupuesto base de licitación asciende a 831.856 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cantabria
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de concesión de estacionamientos