OBRA 2024/4/PPOYS 153. Las Obras de Construcción de Nave - Almacén en apoyo del complejo Deportivo de Piscina Municipal

Importes y cifras

Qué se contrata

La construcción de una nave-almacén de 199,10 m² de superficie útil y 2,70 m de altura libre, destinada a guardar el material deportivo municipal y a apoyar el complejo de piscina municipal de Soportújar (Granada), sobre una parcela de titularidad municipal. Las obras incluyen demoliciones previas con apertura de huecos en el muro existente, movimiento de tierras limitado a pozos y zapatas, cimentación con zapatas aisladas, vigas de atado, muro de contención y solera, estructura de pilares y forjado de cubierta, y cerramiento de fachada en ladrillo hueco doble con cubierta, así como una puerta de garaje seccional, puerta peatonal y un portón abatible de reja.

Se incluyen también instalación eléctrica con iluminación y tomas de corriente, punto de agua potable y sumidero con trampa de grasas e hidrocarburos, y extintor, luminaria de emergencia y señalización de evacuación.

El plazo de ejecución es de seis meses desde la adjudicación y formalización del contrato, con certificaciones mensuales y un plazo de garantía de un año. El presupuesto base de licitación asciende a 83.297,20 € con IVA (68.840,66 € sin IVA, de los que 57.849,29 € son presupuesto de ejecución material).

Para participar no se exige clasificación del contratista. El terreno, según certificado municipal, es de titularidad municipal y está disponible. El proyecto se redactó en abril de 2025 y se declara obra completa.

NO_DISPONIBLE

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Ejecucion de las obras de cubierta de pista polideportiva del Polideportivo Municipal de Alhendin — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato de obras para la ejecución material de aquellas actuaciones que deban ser realizadas en régimen de e… — plazo hasta el 23/11/2026
• Homologación de proveedores de obra civil y edificación para Cetursa Sierra Nevada, S.A., dividido en dos lot… — plazo hasta el 14/11/2027
• Homologación de proveedores para la adquisición de bienes y servicios corrientes disponibles en el mercado pa… — plazo hasta el 31/07/2027
• Contrato de obras para la reparación de la cubierta del edificio del Ayuntamiento por procedimiento abierto s… — plazo hasta el 11/11/2026
• Obras de nuevo edificio del Instituto de Astrofísica de Andalucía — plazo hasta el 30/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Granada →

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: IGUAL O SUPERIOR A 100.000,00 € Y SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Solvencia técnica

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución: PERSONAL TECNICO

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 1,7 % en las 24 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Soportujar y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibió una sola oferta. MDV CONSTRUCCION Y GESTION INMOBILIARIA S.L ha ganado 3 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Soportujar. Se adjudicó 31 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Construcción de circunvalación de acceso al pueblo habilitando una segunda entrada al mismo de la actuación 4 1 del plan de sostenibilidad turística
  Publicada
  Publicada: 2026-10-09
• construcción pista de pádel ,Instalaciones deportivas PIDE 2025
  Adjudicada
  Publicada: 2026-07-30
• Contrato de Servicios por procedimiento simplificado para la asistencia técnica , gestión ,seguimiento y justificación de la ayuda a entidades locales para las obras de reparación , restitución , reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras , equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal .
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-30
• Obras de Adaptación de espacios públicos para necesidades turísticas
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-21
• Se pretende con el mismo realizar el contrato de obras para la construcción del ÁRBOL MIRADOR de la actuación 4.3 del Plan de Sostenibilidad Turística “Soportújar por un destino de calidad”, en el marco del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, Convocatoria Ordinaria 2022.
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-03

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Soportujar

• Construcción de Árbol Mirador, correspondiente a la Actuación 4.3 del Plan de Sostenibilidad Turística “Soportújar, por un destino de calidad”, en el marco del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, Convocatoria Ordinaria 2022 — 11/12/2025
• El objeto de contrato Obra para la creación de una bolsa de aparcamientos públicos disuasorios digitalizados, la cual está integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística “Soportújar — 21/10/2025
• Creacion de una bolsa de aparcamientos publicos disuasorios digitalizados PSTD en Soportujar por un Turismo de calidad, en el marco del programa de Planes de Sostenibilidad Turistica en destino, Convocatoria Ordinaria 2022 — 11/06/2025
• OBRA 2024/4/PPOYS 153. Las obras de Construcción de Nave -Almacén en apoyo del Complejo Deportivo de Piscina Municipal — 30/05/2025
• asesoramiento jurídico — 24/04/2025
• la contratación de los trabajos de contratación del servicios de asesoramiento contable para el Ayuntamiento de Soportujar — 08/04/2025

Licitaciones similares y su resultado

• OBRAS por Procedimiento Abierto, tramitación ordinaria, con pluralidad de criterios de adjudicación, para eje… — Pleno del Ayuntamiento de Zújar
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PABEGOM SL por 271.393 € (baja del 18,5 %) · 2024-11-27
• 2024/4/PPOYS-171, Obras de construcción de piscina municipal de Cozvijar, Villamena, Plan Provincial de Obras… — Alcaldía del Ayuntamiento de Villamena · 2025-10-10
• 2024/4/PPOYS-141-C "Polícar, ejecución de vestuarios masculino y femenino en el recinto de la piscina municip… — Presidencia de la Diputación Provincial de Granada · 2026-09-03
• Contrato de Obras, 22/2/PPOYS/173/-2 Y2021/2/PIDE-28, (Remodelación en el Pabellón de Instalaciones (eléctric… — Alcaldia del Ayuntamiento de Villanueva Mesía
  Adjudicada a INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.) por 67.461 € (baja del 8,8 %) · 2024-09-12
• 2020/2/PPOYS-13, 2022/2/PPOYS-13 Y 2024/4/PPOYS-13-C “Alicún de Ortega, construcción de salón social y amplia… — Presidencia de la Diputación Provincial de Granada · 2026-04-17
• 2020/2/PPOYS-60, 2022/2/PPOYS-60 Y 2026/4/PPOYS-60 “Dehesas Viejas, demolición y ejecución de nuevo depósito… — Presidencia de la Diputación Provincial de Granada · 2026-05-22

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Soportujar (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a MDV CONSTRUCCION Y GESTION INMOBILIARIA S.L.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 83.297 € y el presupuesto base de licitación asciende a 83.297 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Granada.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Granada
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de piscinas