Nuevas canalizaciones de dos regatas en el casco urbano de Zubieta

Importes y cifras

Qué se contrata

Este contrato de obras consiste en ejecutar dos nuevas conducciones subterráneas en el casco urbano de Zubieta (Navarra), que recogerán las dos regatas que hoy colapsan en lluvias intensas y las llevarán hasta el río Ezkurra. El lado este dispondrá de 23 m de ovoide de hormigón armado de 120/180×200 cm y el lado oeste, de 210 m del mismo tipo, sobre cuna de hormigón de 10 cm y con relleno de grava caliza y firme de losa HM-20 reforzada con fibras de 20 cm. La zanja tendrá una anchura de 244 cm y se entibará.

Las obras incluyen también la ejecución de pozos de registro: dos en el colector este y siete en el oeste, uno de ellos doble, con cámara inferior cuadrada de 2,3 × 2,3 m y altura de 2,15 m, módulos cilíndricos prefabricados Ø1200 y tapa de fundición. Se completan con dos boquillas de salida al canal existente, la adecuación del canal de desagüe hacia el río Ezkurra y dos rejillas de 2×2 m para evitar obstrucciones.

El plazo de ejecución es de 20 semanas. Los trabajos que puedan enturbiar las aguas deberán realizarse entre el 1 de junio y el 15 de noviembre de 2027, para no interferir con la reproducción de los salmónidos.

El valor estimado asciende a 476.642,05 euros sin IVA, con un presupuesto de licitación de 433.310,95 euros sin IVA. La oferta económica pesa hasta 60 puntos; la experiencia del jefe de obra, en obras hidráulicas finalizadas en los últimos cinco años, hasta 20; los criterios sociales, hasta 10, y los ambientales, hasta 10 según vehículos de etiqueta azul o eco. Se exige solvencia técnica con al menos una obra hidráulica de importe igual o superior a la mitad del valor estimado.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Adecuación de 2 viviendas en un edificio en Dicastillo, dentro del plan de Rehabilitación Rural en Navarra — plazo hasta el 27/11/2026
• Pavimentación sin redes en la calle Santiago, en el entorno de Zurginenea, de Elizondo — plazo hasta el 06/11/2026
• Obras adecuación de 3 viviendas en un edificio en Erro, dentro del plan de Rehabilitación Rural en Navarra — plazo hasta el 27/11/2026
• Contrato de obras de dinamización y amabilización del espacio urbanizado del lago de Sarriguren (Valle de Egü… — plazo hasta el 09/11/2026
• Proyecto de urbanización — plazo hasta el 19/11/2026
• Nuevo depósito regulador de agua en Arizkun, T.M. de Baztan — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Navarra →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 0,8 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 46,3 % en las 91 adjudicaciones de la Directora General de Medio Ambiente y del 13,7 % en el grupo CPV 4524. Se recibió una sola oferta. Se formalizó 84 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Obras Forestales Prevencion de incendios: Anualidad 2027-2028. Lote 1: Pista Adoain-Gallués; Lote 2: Cortafuegos Cáseda-Peña-CCAA Aragón
  Publicada
  Publicada: 2026-10-16
• Rehabilitación del Guardetxe del Parque Natural de Urbasa-Andia 2027-2028
  Publicada
  Publicada: 2026-10-09
• Obras de cambio de ubicación de la estación de aforos "AN943 río Zeberia" del Gobierno de Navarra y demolición de la existente, en Oronoz-Mugaire
  Publicada
  Publicada: 2026-10-07
• Obras de protección ante la amenaza por inundación del río Areta en el Concejo de Rípodas (Urraúl Bajo)
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-28
• “Proyectos de restauración/repoblación forestal de zonas incendiadas en diversos TM de Navarra. Años 2026-2027. 4 lotes: Salinas de Oro/Jaitz-Guesálaz/Gesalatz, Puente La Reina/Gares, Gallipienzo/Galipentzu y Carcastillo
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-15

Anteriores y posteriores de la Directora General de Medio Ambiente

• Plan de mejoras de los montes de Urbasa y Andia 2026 — 01/08/2026
• Elaboración de un proyecto y la dirección de obra de la descarbonización y climatización del edificio que ocupa el Laboratorio Agroalimentario y de NASERTIC — 30/07/2026
• Redacción de varios lotes de proyectos de ordenación forestal y/o sus revisiones 2026-2028( 9 lotes) — 27/07/2026
• Contratación ejecución obra aumento sección puente Cabanillas — 22/07/2026
• Dirección de obra y coordinación de la seguridad y salud del proyecto de restauración hidrológico-forestal de tres barrancos ubicados en Valtierra — 21/07/2026
• Contratación de la ejecución del “Proyecto de restauración hidrológico-forestal de tres barrancos ubicados en el término municipal de Valtierra” — 21/07/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Ejecución de obra de “Permeabilización de obstáculo por conducciones de abastecimiento en el río Ezkurra” en… — la Directora General de Medio Ambiente
  Adjudicada a SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. por 111.000 € (baja del 10,0 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca la Directora General de Medio Ambiente.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a SASOI ERAIKUNTZAK, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 476.642 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Navarra.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Navarra. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Navarra