Millora, modernització, dotació d'infraestructures i servicis en el polígon industrial del Real de Gandia, exercici 2025- 2026.

Importes y cifras

Qué se contrata

(El documento describe obras de urbanización en el polígono industrial del Real de Gandia, municipio de la provincia de Valencia, todas en suelo municipal.) Se contrata la ejecución de un conjunto de actuaciones de mejora del espacio público industrial.

En el Parc IVECO se ejecutará un tramo de 32,10 metros de muro de contención de tierras de hormigón armado HA-25 de 2 metros de altura media, con drenaje en trasdós, además de varios tramos de muro de bloque caravista, renovación de la capa de gravín, vallado de malla electrosoldada plastificada de 100 y 150 cm, reposición de bordillos de jardineras, instalación de 2 luminarias y una columna, y colocación de dos bancos de material reciclado.

En la Avenida Gandía se renovará íntegramente la acera con baldosa hidráulica sobre solera de hormigón de 15 cm. En la Avinguda de la Pau se adaptará un paso peatonal con rebaje accesible y se ampliarán aceras en la zona Torraors, desplazando dos sumideros. En el camino de la zona verde Falconera se renovará el pavimento con 5 cm de aglomerado asfáltico AC11. Se repintarán marcas viales en las calles Falconera, Cementeri y Benipeixcar, y se instalarán tres reductores de velocidad de PVC de 50x90x5 cm en los cruces de las avenidas, junto con señalización vertical de restricción de acceso a camiones de 60 cm.

El plazo de ejecución previsto es de tres meses y medio desde la firma del acta de replanteo, con un plazo de garantía de un año. El presupuesto base de licitación asciende a 119.793,82 euros con IVA (99.003,16 euros sin IVA). No se requiere clasificación del contratista por ser la obra de importe inferior a 500.000 euros.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Reurbanización calles Sant Josep y Sant Didac — plazo hasta el 30/10/2026
• Urbanización calles perimetrales parcela nuevo CEIP — plazo hasta el 02/11/2026
• Circuito runner y vestuarios — plazo hasta el 30/10/2026
• Desvío de conducción agua de riego por liberación de espacio para otras instalaciones — plazo hasta el 30/10/2026
• Actuación urbana de peatonalización Calles Esperanza, Maravillas y Consuelo. — plazo hasta el 11/11/2026
• Creación de una vía ciclo-peatonal «C/ Consell-Camí dels Xops-Comunitat Valenciana-Camí de la Ratlla”. IVACE… — plazo hasta el 29/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Segons clàusula 8.1.1 del PCAP

Solvencia técnica

Otros: En atenció a la clàusula 8.2 podrà acreditarse la solvència tècnica mitjançant la classificació en el grup corresponent en el ROLECE.
Trabajos realizados: Segons clàusula 8.2.2 del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,9 % en las 39 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento El Real de Gandia y del 9,1 % en el grupo CPV 4520. Se recibió una sola oferta. LETUMUR, S.L. ha ganado 3 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento El Real de Gandia. Se adjudicó 34 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Instal-lació d'un pumptrack
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-14
• Concessió demanial per a l'ús privatiu, explotació i conservació del quiosc-bar del Pavelló Municipal del Real de Gandia.
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-13
• Contracte mixt de subministre per a la implantació d'un sistema informàtic de control horari i de gestió de permisos per al personal de l'Ajuntament del Real de Gandia.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-05-07
• Subministre dels elements que conformen l’estructura d’una àrea ecològica d’emergència per a la recollida diferenciada de residus urbans, dotada d’un sistema de control informatitzat.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-04-24
• Execució de l'obra d'instal-lació dipòsit incendis en polígon industrial del Real de Gandia
  Evaluación
  Publicada: 2026-04-08

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento El Real de Gandia

• Realització col-lector residuals Carrer Constitució Real de Gandia. — 12/12/2025
• Renovació zona jocs Plaça de la Llibertat — 01/12/2025
• Substitució Gespa Artificial Camp de Futbol Real de Gandia Club de Futbol — 16/07/2025
• Renovació urbana del Barri Sifó del Real de Gandia. — 29/05/2025
• Millores en l'edifici municipal " casa dels caçadors" del Real de Gandia — 14/03/2025
• Manteniment ascensors edificis municipals — 06/11/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en el polígon industrial Cami Reial per a l’anu… — Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcùdia
  Adjudicada a SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L. por 98.000 € (baja del 0,1 %) · 2025-05-13
• Millora, modernització i dotació d'inraestructures i serveis Polígon industrial. IVACE - 2024 — Alcaldía del Ayuntamiento de Xeraco
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. por 190.388 € (baja del 3,1 %) · 2024-08-23
• Contrato de obra consistente en mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el polígo… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. por 136.850 € (baja del 12,8 %) · 2024-09-18
• Contrato de obra consistente en mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el polígo… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. por 230.556 € · 2026-09-30
• Contrato de obras consistente en la ejecución del proyecto de mejora, modernización y dotación de infraestruc… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. por 84.200 € (baja del 8,1 %) · 2026-10-08
• "Remodelació del parc 25 d'abril del Real de Gandia" — Pleno del Ayuntamiento El Real de Gandia
  Adjudicada a S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA por 292.643 € (baja del 12,8 %) · 2026-07-07

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento El Real de Gandia (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a LETUMUR, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 99.003 € y el presupuesto base de licitación asciende a 119.794 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia