Mellora de camiños municipais: Fontenova e Fonfría, incluída no POS+2025, AD2/2025, 1ª Fase, da Deputación Provincial da Coruña

Importes y cifras

Qué se contrata

La renovación del firme de dos caminos municipales del Concello de Cabanas. En Fontenova se regularizan los baches, se forma caja con zahorra artificial y grava, se aplican riegos de imprimación y semiprofundo y se extiende una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor medio. En Fonfría se forma caja, se extiende zahorra artificial y se ejecuta un pavimento de hormigón HF-3,5 de 20 cm de espesor, armado con fibras plásticas.

En ambos caminos se incluyen trabajos previos de limpieza de cunetas, reperfilado de taludes, barrido del firme y retirada de elementos de mobiliario, talado de árboles y arrancado de tocones, con transporte a vertedero autorizado. La señalización comprende marca vial reflexiva blanca de 10 cm, pintura reflexiva en cebreados y marcas, y señal octogonal de 60 cm con poste galvanizado.

El plazo de ejecución es de 17 semanas (4 meses) desde el acta de replanteo y el plazo de garantía, de 1 año desde la recepción. El presupuesto de ejecución material asciende a 93.722,39 €, con un presupuesto base de licitación de 111.529,64 € sin IVA y 134.950,86 € con IVA al 21 %. No se exige clasificación del contratista por ser el importe inferior a 500.000 €, y no se incluye revisión de precios. Los terrenos deben ser puestos a disposición por el Concello.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Rehabilitación del mercado municipal de Ortigueira — plazo hasta el 12/11/2026
• Obra de ampliación del centro ACUDE puesto de Milladoiro — plazo hasta el 09/11/2026
• C-2024/020_OBRA Contratación de las obras de construcción de un edificio para 60 alojamientos compartidos de… — plazo hasta el 04/11/2026
• Contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyecto de construcción de la instalación deporti… — plazo hasta el 04/11/2026
• VPG-2026-0074: Contrato de obras para la construcción de un edificio de 14 viviendas de promoción pública (VP… — plazo hasta el 13/11/2026
• Abastecemento de Queirúa a Castrelos — plazo hasta el 04/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en La Coruña →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 9,4 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 14,0 % en las 81 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanas y del 11,2 % en el grupo CPV 4511. Se recibieron 13 ofertas, de 101.000 € a 108.976 €. Se adjudicó 64 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Ejecución de las obras definidas en el proyecto «MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: RELOUSADA A O ALTO», en el Concello de Cabanas.
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-13
• Ejecución de las obras definidas en el proyecto "Mellora de infraestruturas viarias (accesos e interiores) e saneamento de pluviais no parque empresarial de Vilar do Colo", en el Concello de Cabanas.-
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-13
• Contratación de la obra de rehabilitación energética del edificio del Concello de Cabanas.
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-16
• Subministración para a adquisición de mobiliario para o espazo de coworking sito na nave municipal do polígono "Vilar do Colo" no concello de Cabanas
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-20
• "Mellora de camiños municipais: Sanxiá, Teloi e Pereiro de Arriba", incluída no POS+2025, Achega 2024, da Deputación Provincial da Coruña
  Resuelta
  Publicada: 2025-11-06

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanas

• "Conexión da rede de alcantarillado desde área recreativa de A Veiga a Batán, 3ª Fase; Conexión de alcantarillado en Camiño do Rio e mellora de pavimentos en Batán de Arriba”, incluída no POS+2024, Adicional 2/2024 — 06/11/2025
• "Adquisición de maquinaria para a protección do medio ambiente (mini retroescavadora)" — 27/08/2025
• "Mellora de camiños municipais: Igrexario", incluída dentro do POS+2025, da Deputación Provincial da Coruña — 26/08/2025
• "Mellora da eficiencia enerxética no campo de fútbol de A Veiga", financiada polo Fondo de Cooperación Local — 26/08/2025
• Mellora de servizos e pavimentos en Barrosa e Salto de Abaixo, incluída no POS+2025, da Deputación Provincial da Coruña — 08/08/2025
• Dirección de obra e Coordinación de Seguridade e Saúde da obra Rehabilitación da nave municipal do Polígono Vilar do Colo e Creación de Coworking", financiada con Fondos Next Generation — 24/07/2025

Licitaciones similares y su resultado

• "Mellora de camiños municipais: Travesía da Pena e Lousada", incluída no POS+2024 (Achega 2023), da Deputació… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanas
  Adjudicada a CANARGA, S.L. por 33.802 € (baja del 17,1 %) · 2024-08-06
• "Mellora de viais municipais: Travesía dos Sauces e Rúa C", incluída no POS+2023, da Deputación Provincial da… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanas
  Adjudicada a Construcciones Ponciano Nieto S.L por 48.967 € (baja del 15,8 %) · 2023-12-15
• Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño das Modias, incluída no POS+2023, da Deputación Prov… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanas
  Adjudicada a Construcciones Ponciano Nieto S.L por 40.318 € (baja del 6,9 %) · 2024-08-06
• Renovación dos Camiños de Irís, A Veiga e Avenida dos Llanos, incluída no POS+2024, da Deputación Provincial… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanas
  Adjudicada a CANARGA, S.L. por 64.000 € (baja del 14,9 %) · 2025-05-27
• "Mellora de pavimentos e servizos en Pedreiras", incluída no POS+2024, Adicional 2/2024, 1ª Fase, da Deputaci… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanas
  Adjudicada a ELECTRICIDAD PERMUY, S.L. por 98.423 € (baja del 11,0 %) · 2024-11-19

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanas (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a JOSE NO MANTIÑAN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 111.530 € y el presupuesto base de licitación asciende a 134.951 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es A Coruña.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Galicia. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en La Coruña