“Mejora de un tramo de la pista forestal de Arregi” en Larrinbe (Álava).

Importes y cifras

Qué se contrata

La mejora de un tramo de unos 510 metros de la pista forestal de Arregi, situado en el extremo oeste del trazado, que actualmente tiene firme de tierra sin cunetas ni sistema de evacuación de aguas. La actuación busca dar continuidad al tramo ya pavimentado y permitir el acceso con maquinaria forestal a una superficie de monte aprovechable de unas 53 hectáreas.

Las obras consisten en desbrozar la vegetación de la traza, nivelar y compactar la plataforma, y ejecutar una base de zahorras de unos 3,50 metros de anchura media. Se construirán cunetas laterales, cortes de agua transversales de hormigón y, donde sea necesario, tuberías de PVC de 400 mm protegidas con escollera. El firme será flexible: 15 cm de zahorras ZA 0/32 sobre 30 cm de pedraplén o balasto. La pendiente media del tramo es del 17,6 %.

El plazo de ejecución previsto es de 4 semanas. La vía podrá cerrarse al tráfico de lunes a viernes durante la obra, debiendo quedar abierta los fines de semana. Los materiales de la limpieza y del reperfilado se reutilizarán en la propia obra, y los residuos de tuberías, encofrados y envases peligrosos se gestionarán para su traslado a vertedero.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Sistema Dinámico de Adquisición para la ejecución de obras y servicios vinculados en los Inmuebles de Gestión… — plazo hasta el 24/05/2029
• Obras de repavimentación de los viales de circulación del tráfico rodado en la calle Paseo de Fray Francisco. — plazo hasta el 02/11/2026
• Ejecución de las obras de la promoción: (A-48) 58 VPOa en la parcela 9, AIU-49 “Curtidos Harresi” Agurain (Ál… — plazo hasta el 16/11/2026
• Ejecución de cubierta ligera sobre el espacio de juegos infantiles — plazo hasta el 29/10/2026
• Contrato de obras de reforma de museo a vestuarios y reurbanización de vial de acceso en Arkaute. — plazo hasta el 13/11/2026
• Contrato de obras para la construcción de un centro de día para personas dependientes en Calle La Piñuela, s/… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Álava →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 1,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. Se formalizó 40 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Aprovechamiento forestal de 4 lotes, en los montes de utilidad pública nº 64 “Egido de Larrinbe” y nº 58 “Achondo” pertenecientes a las Juntas Administrativas de Larrinbe y Saratxo en el municipio de Amurrio.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-14
• Acondicionamiento del entorno de la ermita de San Mamés en Larrinbe (Álava).
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-26
• Aprovechamiento forestal en el MUP nº 64, titularidad de la Junta Administrativa de Larrinbe.
  Evaluación
  Publicada: 2026-03-04

Licitaciones similares y su resultado

• Obras de mejora de firme de la pista forestal Launtxu — Ayuntamiento de Llodio-Junta de Gobierno Local
  Adjudicada a LAUMORA CONSTRUCCIONES por 35.694 € (baja del 10,8 %)
• Obras de mejora de la pista forestal Beraskola-Etxebarria-Agirre — Ayuntamiento de Gordexola-Alcaldía
  Adjudicada a EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. por 41.175 € (baja del 14,3 %)
• “Mejora del camino de Garrastatxu” en Baranbio, Álava. — Junta Administrativa de Baranbio-Asamblea Vecinal
  Adjudicada a ASFALTIA, S.L. por 160.692 €
• Obra de reparación de la pista forestal Sodupe - Arbori ( por Lejarza). — Junta de Gobierno
  Adjudicada a EKIN ERAIKETAK, S.L.
• Obras de reconstruccion y mejora de la pista forestal Rodayega-Rigadas (por Lanzagorta) — Ayuntamiento de Gordexola-Alcaldía
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES POZA, S.L. por 42.747 € (baja del 11,0 %)
• Reparación Pista Forestal Arangoiti -San Lorenzo - Ubieta — Ayuntamiento de Güeñes-Junta de Gobierno
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES POZA, S.L.

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta Administrativa de Larrinbe-Concejo.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a GUINALDURA, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 53.663 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento otros.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Araba/Álava.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en País Vasco. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Álava