Mejora de accesibilidad e infraestructuras entre las playas: CAMBRILES y CASTELL DE FERRO

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras del proyecto redactado en enero de 2026 para mejorar la accesibilidad e infraestructuras de las playas de Cambriles y Castell de Ferro, en el término municipal de Gualchos (Granada). El valor estimado asciende a 67.192,15 €, con un IVA del 21 % de 14.110,35 € y un presupuesto de licitación de 81.302,50 € IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 3 meses, contados desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, que deberá firmarse en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato. El plazo de garantía es de un año desde la Recepción Provisional. No se admiten variantes y no se prevé revisión de precios por la corta duración de la obra.

El contratista deberá presentar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad y Salud y un Plan de Gestión de Residuos, y un Programa de Trabajo con diagrama de Gantt en el plazo de 10 días naturales desde la firma del acta. Deberá designar un técnico titulado como jefe de obra con presencia permanente en el tajo y disponer en obra de un técnico topógrafo con su equipo.

Los gastos de ensayos de control a cargo del contratista no superarán el 1,00 % del presupuesto del proyecto, IVA no incluido. Las penalidades por demora se fijan en 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA excluido, por día de retraso.

Al finalizar la obra, el contratista entregará el certificado de instalador autorizado de la instalación eléctrica, la documentación de ejecución y control de calidad y los planos de la obra realmente ejecutada, y realizará la limpieza completa de la obra y su entorno antes de la recepción provisional.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Reparaciones de impermeabilización en el Edificio de Oficinas — plazo hasta el 03/11/2026
• Ejecución de las obras para prestar el servicio de instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado orna… — plazo hasta el 12/11/2026
• módulo ampliación del centro residencial para personas mayores en armilla — plazo hasta el 13/11/2026
• Obra para la ejecución de trabajos de pintura horizontal vial. — plazo hasta el 05/11/2026
• 2024/4/PPCGR/1-40 "Diputación, C.P. GR-3424 de Granada (A-4006) a Cogollos Vega (Instituto). Mejora de inters… — plazo hasta el 16/11/2026
• 2026/4/PPOYS-119/1 "Montillana, infraestructuras y pavimentación en C/ García Lorca" — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Granada →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,7 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 6,8 % en las 70 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Gualchos y del 9,0 % en el grupo CPV 4522. Se recibieron 5 ofertas. HERMACASTI, S.L. ha ganado 4 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Gualchos. Se adjudicó 36 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• trabajos de mantenimiento eléctrico para el servicio de electricidad municipal
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-06
• Servicio de transporte de pasajeros en autobús con conductor para el desarrollo de actividades deportivas, comedor y acompañamiento escolar año 2026-2027
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-03
• Contratación de ejecución de espectáculos y orquestas musicales para las Fiestas patronales de la Virgen del Carmen
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-04
• Licencias o autorizaciones de ocupación y explotación de servicios de temporada en las playas de Castell de Ferro
  Evaluación
  Publicada: 2026-03-10
• Renovación de defensas en C/ Carretera de Málaga. PFEA 2025
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-17

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Gualchos

• Servicio de limpieza del consultorio médico de Castell de Ferro y entorno — 03/02/2026
• Pavimentación del “Camino a Jolúcar” (Primera Fase). — 27/01/2026
• Reforma y ampliación de inmueble para dependencias de la Policía Local — 20/10/2025
• Instalación de redes subterráneas de distribución en baja tensión PP6 - PP7 — 15/07/2025
• Servicio de transporte de pasajeros en autobús con conductor para el desarrollo de actividades deportivas, comedor y acompañamiento escolar año 2025-2026 — 24/06/2025
• Reforma y ampliación de inmueble para dependencias de la Policía Local — 04/06/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Mejora de la accesibilidad en la Playa de La Laja — Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  Adjudicada a Hormigones Ornamentales Canarios, SL por 161.957 € (baja del 15,0 %) · 2025-04-23

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Gualchos (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a HERMACASTI, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 67.192 € y el presupuesto base de licitación asciende a 81.302 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Granada.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Granada