Mejora caminos rurales en el nucleo de Pembes T.M. de Camaleño

Importes y cifras

Qué se contrata

Se ejecuta el pavimento de hormigón con fibras poliméricas de 12 cm de espesor en cuatro tramos de caminos de Pembes: el tramo nº 1 (253 m de longitud y 2,30 m de anchura), el tramo nº 2 (235 m² de superficie), el tramo nº 3 (168 m de longitud y 2,30 m de anchura) y el tramo nº 4 (157 m de longitud y 3,00 m de anchura). En el tramo nº 2 se añade limpieza, corte y demolición de juntas y pavimento existente, y aporte de zahorra artificial caliza como capa de regularización.

En el tramo nº 1 se repara además un desprendimiento de piedras mediante recolocación y fijación del material desplazado. En los tramos nº 1, nº 3 y nº 4 se forman pasos de agua transversales para evacuar la escorrentía hacia los márgenes, y en el tramo nº 3 se realiza previamente el refino, perfilado y nivelación de la rasante.

El plazo de ejecución es de dos meses, contados desde la comprobación del replanteo. El plazo de garantía tras la recepción es de un año. El presupuesto base de licitación asciende a 58.322,00 €, con un presupuesto de ejecución material de 40.504,20 € y un valor estimado del contrato de 48.200,00 €. No se exige clasificación del contratista por ser el importe inferior a 500.000 €, y la obra queda excluida de revisión de precios.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contratación del servicio de montaje, desmontaje y alquiler de andamios en las instalaciones de Ensa — plazo hasta el 03/11/2026
• Contrato de obras de reparación de deficiencias, mejoras de accesos, realización de dos nuevas consultas y ad… — plazo hasta el 03/11/2026
• Rehabilitación del patrimonio histórico (Torreón en Villapresente). — plazo hasta el 01/11/2026
• Ejecución de las obras contenidas en "Proyecto Básico y de Ejecución de Naves lndustriales en PSIR AIEP núm.… — plazo hasta el 09/11/2026
• ejecución de las obras correspondientes al proyecto: Nuevo mirador en Peña Las Hazas en San Pedro del Romeral… — plazo hasta el 05/11/2026
• Reparación de fachadas y cubiertas en el edificio de la Casa Consistorial — plazo hasta el 03/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cantabria →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 9,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 0,4 % en las 21 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Camaleño y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 2 ofertas, de 43.744 € a 45.350 €. Se adjudicó 35 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Instalacion fotovoltaica en consultorio medico
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-27
• Remodelacion del edificio de las antiguas escuelas de Pido T.M. de Camaleño
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-17
• Demolicion edificio declarado en ruina en jecucion subsidiaria
  Resuelta
  Publicada: 2025-06-05
• Vehiculo Todoterreno picp-up
  Resuelta
  Publicada: 2025-03-05
• Servicio de Gestion Tributaria y Recaudacion
  Resuelta
  Publicada: 2024-11-28

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Camaleño

• Servicio ayuda a domicilio — 13/11/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Mejora de viales en el T.M. de Camaleño (Cantabria) — Pleno del Ayuntamiento de Camaleño
  Adjudicada a GESAM CANTABRIA, S.L. por 238.773 € · 2026-10-06
• Mejora de Caminos Municipales (LLanes, 2025) — Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes
  Adjudicada a PJR GESTIÓN, S.L. por 183.909 € (baja del 13,7 %) · 2025-12-16
• Mejora viaria de caminos rurales — Alcaldía del Ayuntamiento de Viveiro
  Adjudicada a CARFERLO S.L.U. por 70.577 € · 2026-08-18
• Mejora de caminos rurales en el Ayuntamiento de Castroverde — Concello de Castroverde
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA S.L por 89.611 € (baja del 8,0 %)
• Mejora de caminos municipales en la zona de concentración parcelaria de Torneiros, perteneciente al Ayuntamie… — Alcaldía del Ayuntamiento de Pol
  Adjudicada a GRUPO BASCUAS 2008 S.L. por 116.281 € (baja del 4,0 %) · 2024-09-16
• Obra de Reparación y Mejora de Caminos en el Concejo de Cangas del Narcea — Alcaldía del Ayuntamiento de Cangas del Narcea
  Adjudicada a EVASFAL SL por 32.345 € (baja del 4,0 %) · 2026-06-04

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Camaleño (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CÉSAR JOSE FERNÁNDEZ GARCÍA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 48.200 € y el presupuesto base de licitación asciende a 58.322 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cantabria