Mantemento e mellora da estrada de acceso a Pastoriza. Fase II

Importes y cifras

Qué se contrata

La rehabilitación superficial del firme de un camino municipal de acceso al núcleo de Pastoriza, en la parroquia de Ardán (Marín), con el fin de mejorar la seguridad vial y el drenaje. La actuación afecta a unos 1.558 m² de superficie y completa la Fase I ejecutada en 2024.

Se realizarán cortes y fresados de pavimento, demoliciones, excavación mecánica de cunetas en roca y apertura de caja en sobreanchos, con base granular de piedra machacada 32/63 de 25 cm de espesor. Sobre ella se extenderá un riego de adherencia y una capa de rodadura de mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D de 5 cm de espesor, con una dotación de ligante del 5,50 %.

En materia de drenaje se ejecutarán unos 258 metros de drenaje longitudinal con tubería de PVC de 110 mm y geotextil, unos 258 metros de cuneta revestida con hormigón HM-20, arquetas de hormigón y la reparación de una tajea con tubo de hormigón de 400 mm. La señalización horizontal incluye marcas longitudinales de borde y de separación de sentidos, además de flecha de dirección y limitación de velocidad.

El plazo de ejecución previsto es de dos meses y el plazo de garantía mínimo es de cinco años. Se trata de un contrato de obras cuyo presupuesto base de licitación sin IVA asciende a 45.689,25 €, con IVA a 55.283,99 €.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de reparación y mejora del camino da Milixosa, Cabeiro, Redondela (Plan Extraordinario VIA DEPO) — plazo hasta el 03/11/2026
• Urbanización da prolongación da rúa Baixo Muro e conexión rúa Ireira — plazo hasta el 11/11/2026
• Reforma Y Ampliación De Las Dependencias Servicio De Pista Y Plataforma - Aeropuerto De Vigo — plazo hasta el 03/11/2026
• Contrato de Obras de Renovación del Parque Infantil de la Alameda de Tui (Plan +Provincia 2025, Línea 1, Inve… — plazo hasta el 03/11/2026
• PXD-2026-0089: Obras de optimización energética de la mejora de cubierta del bloque 3 y nueva sala de caldera… — plazo hasta el 09/11/2026
• Licitación do contrato de obras de conservación e mantemento de camiños e vías municipais previstos no proxec… — plazo hasta el 04/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Pontevedra →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,0 % en las 67 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Marín y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas, de 41.075 € a 45.600 €. Se adjudicó 21 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: A empresa contratista terá que achegar, coa acta de recepción da obra, a documentación que acredite as medidas de xestión medioambiental que se aplicaron aos residuos de construción e demolición…

Publicaciones oficiales

• Acondicionamento do acceso a Chan do Monte
  Adjudicada
  Publicada: 2026-09-25
• Mellora da envolvente térmica e dos sistemas de climatización e iluminación da Biblioteca Municipal Vidal Pazos
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-17
• Ampliación e mellora da estrada de acceso a Arealonga
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-06
• Obras de restauración do palco da música de Marín.
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-08
• Contratación do servizo de Axente de Dinamización do Territorio para o CIM do Concello de Marín
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-28

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Marín

• Contratación das accións formativas fora do catálogo SEPE do Programa Integrado de Emprego Concello de Marín 2025/26 — 31/03/2026
• Restauración de presa e mantemento do lavadoiro de Soaxe. — 09/03/2026
• Servizo de mantemento dos produtos do fabricante DELL-EMC que conta o Concello de Marín no seu CPD — 06/02/2026
• Contratación do servizo de Axente de Dinamización do Territorio con enfoque de xénero para o CIM do Concello de Marín — 26/09/2025
• Obradoiro de artes expresivas. Arteterapia. Taller de cerámica terapéutica. Modelando o meu benestar — 15/09/2025
• Taller de impresión vexetal e preservación botánica no rural — 15/09/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Mantemento e mellora da estrada de acceso a Pastoriza. Fase I — Alcaldía del Ayuntamiento de Marín
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES VALE SL por 41.821 € (baja del 9,1 %) · 2024-06-19
• Mejora del camino de acceso a Portela. Fase II. — Alcaldía del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras
  Adjudicada a AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. por 47.288 € (baja del 10,5 %) · 2025-09-01
• Mejora de vías municipales en zonas de concentración parcelaria de parroquias de A Pastoriza — ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE A PASTORIZA
  Adjudicada a T. A. Isidro Hermanos Blanco Trigo, S.L. y 1 más por 183.510 € (baja del 8,2 %) · 2024-06-28
• Humanización de vías en Pedreiras. Fase III — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marín
  Adjudicada a MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. por 224.342 € (baja del 4,7 %) · 2024-05-23
• Mantenimiento y mejora de accesos a los depositos de Villamartin Grande, Novás y de A Calzad a Igrexa. — Alcaldía del Ayuntamiento de Barreiros
  Adjudicada a EXCAVACIONES RAMSEI SL y 1 más por 50.623 € (baja del 11,5 %) · 2024-04-30
• Mantemento do firme de camiños rurais de Marín 2024 — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marín
  Adjudicada a ORESA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GLOBALES, S.L. por 277.530 € (baja del 5,8 %) · 2025-06-19

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Marín (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA).

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 45.689 € y el presupuesto base de licitación asciende a 55.284 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Pontevedra.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Galicia. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Pontevedra