Las obras consisten en el mantenimiento correctivo e intervenciones en elementos que se encuentran en mal estado, ello conlleva que sea necesario su sustitución por no ser la mayoría de elementos susceptibles de reparación. Además, puede producirse el peligro de desprendimientos de materiales y provocar accidentes en los usuarios del centro.

Importes y cifras

Qué se contrata

Se contratan obras de conservación y mantenimiento del Colegio Público Rural El Pinar, en Pinos del Valle (Granada), financiadas con la convocatoria de subvenciones de 2024 para centros escolares de titularidad municipal. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 49.999,95 euros, con IVA incluido, y el plazo de ejecución previsto es de 3 meses.

La intervención principal consiste en la demolición y nuevo alicatado de los zócalos de aulas y pasillos, así como de los dos cuartos de baño de profesores, previo enfoscado de cemento maestreado. Se incluyen también la demolición de encimeras y lavabos del laboratorio de tecnología, la creación de estanterías de obra, el cierre del hueco bajo la escalera de planta baja y la ejecución de un forjado en la meseta de escalera de 0,47 m³ de hormigón armado HA-25.

Se acometen además la reparación del terrazo afectado por agentes químicos mediante pulido y abrillantado, la incorporación de sifones individuales en trece lavabos, la sustitución de una fuente de agua potable de fundición, la renovación de cuatro bases de enchufe, dos puestos de trabajo múltiples y un interruptor, y la sustitución del portero automático por un videoportero.

Las partidas de gestión de residuos prevén el transporte de seis contenedores de 7 m³ de residuos de construcción y demolición, y el estudio de seguridad y salud contempla la prevención de caídas y de los riesgos propios de demolición, alicatado e instalaciones eléctricas.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obras para la ejecución del proyecto de remodelación de la plaza Doctor López Neyra - Granada — plazo hasta el 09/11/2026
• Mejora de las infraestructuras y resiliencia hídrica en el ciclo integral del agua en la Avenida Don Bosco, e… — plazo hasta el 09/11/2026
• Concesión de servicios para la explotación, conservación y mantenimiento integral del servicio de tanatorio m… — plazo hasta el 12/11/2026
• Refundido final urbanización del Plan Especial "La Aurora" en Ogíjares. — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato administrativo de obras para la renovación del pavimento asfaltico en la calle Mariana Pineda de San… — plazo hasta el 03/11/2026
• Contrato administrativo de obras para la ejecución del Plan de Asfaltado 2026 del municipio de Santa Fe (Gran… — plazo hasta el 03/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Granada →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 0,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 3,5 % en las 5 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de El Pinar y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 22 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: Durante la ejecución deberá mantener un compromiso firme para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de igualdad.
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: La adjudicataria está obligada a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose además de su carácter de obligación contractual esencial de…

Publicaciones oficiales

• Mejora de las cubiertas y urbanización del cementerio de Pinos del Valle (T.M. El Pinar)
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-04
• Contrato de obras para la ejecución del "Proyecto singular de energía limpia en el Ayuntamiento de El Pinar: Autoconsumo colectivo de 60 Kw para abastecimiento de edificios públicos en El Pinar" DUS 5000 - IDAE - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
  Resuelta
  Publicada: 2024-07-08
• Contrato de obras para la ejecución del "Proyecto singular de energía limpia en el Ayuntamiento de El Pinar: Sistema de climatización de aerotermia en Colegio Público Rural de El Pinar" DUS 5000 - IDAE - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
  Resuelta
  Publicada: 2024-06-24

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de El Pinar (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES DAZARSUR S.L.U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 41.322 € y el presupuesto base de licitación asciende a 50.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Granada.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Granada
• Licitaciones de mantenimiento de cementerios
• Licitaciones de mantenimiento
• Licitaciones de demoliciones