l present contracte d’obra pública té per objecte l’execució de les obres de l’enderroc de tres habitatges en l’entorn de Ca La Sariera - Carrer Major 2 i 4 i Plaça Major 4”, redactat pels arquitectes Ferran Bonanza Querol i Oscar José Gonzalo de DAU–Despatx d’arquitectura i urbanisme

Importes y cifras

Qué se contrata

El derribo de tres viviendas dañadas por un accidente que ha provocado degradación estructural y, en dos casos, colapso parcial o total, por lo que la intervención es urgente para garantizar la seguridad de personas, bienes y entorno urbano. Se ejecuta como una única actuación, sin división en lotes.

El presupuesto de ejecución material asciende a 102.954,26 €, con 13.384,05 € de gastos generales y 6.177,26 € de beneficio industrial, lo que da un presupuesto de ejecución por contrato de 122.515,57 € sin IVA y un presupuesto de licitación de 148.243,84 € con IVA del 21 %. El valor estimado del contrato es de 122.515,57 €. La oferta puede mejorar a la baja, pero no puede superar el presupuesto base de licitación. El código CPV es 45111100-9, treballs de demolició.

El plazo de ejecución es de 2 meses desde el acta de replanteo, que debe firmarse en un máximo de quince días desde la formalización. No se prevé prórroga ni revisión de precios. El plazo de garantía es de un año desde la recepción de la obra.

Para la solvencia económica, el volumen anual de negocios mínimo exigido en uno de los tres últimos ejercicios es de 183.773,35 €, o alternativamente un seguro de indemnización por riesgos profesionales de al menos 300.000 €. Para la solvencia técnica, se exige haber ejecutado obras en los últimos cinco años por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a 85.760,90 €; alternativamente, disponer de clasificación en el Grupo C, Subgrupo 1 (Demoliciones), Categoría 1.

Los criterios de adjudicación son la oferta económica, hasta 90 puntos, valorada con una fórmula de baja proporcional; el plazo de inicio de obra, hasta 4 puntos, según se firme el acta de replanteo en la primera, segunda, tercera o cuarta semana tras la firma del contrato; y el plazo de ejecución, hasta 6 puntos, a razón de 2 puntos por semana de reducción respecto a los 2 meses. Se exige cronograma de ejecución por días y semanas, y una penalización de 2.000 € por semana de retraso.

Es condición especial de ejecución el cumplimiento del convenio sectorial y territorial aplicable, que además tiene carácter de obligación esencial junto con el compromiso de adscripción de medios personales. Se admite la subcontratación.

NO_DISPONIBLE

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contracte mixt per l’adquisició d’un nou forn crematori, execució de les obres i els serveis de DO, DEO i CSS… — plazo hasta el 11/11/2026
• Es tracta d’executar el projecte d’obres per l’Execució de les intervencions de consolidació pels efectes de… — plazo hasta el 04/11/2026
• Millora de l’accessibilitat, funcionalitat i qualitat urbana de l’espai, així com la seva adequació com a zon… — plazo hasta el 05/11/2026
• L’objecte d’aquest contracte és la contractació mixta del subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat… — plazo hasta el 30/10/2026
• Posada en ús de la Sala Capitular del Mas del Bisbe — plazo hasta el 04/11/2026
• Els passats dies 12 i 13 de octubre del 2025, a la població de Santa Bàrbara, es van produir uns episodis cli… — plazo hasta el 13/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Tarragona →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 19,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 6,5 % en las 51 adjudicaciones de Ajuntament d'Ascó y del 11,2 % en el grupo CPV 4511. Se recibieron 3 ofertas. OLEGARIO ESTRADA, SL ha ganado 2 licitaciones de Ajuntament d'Ascó. Se formalizó 55 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Subministrament, en règim de lloguer, transport, muntatge, instal·lació, assistència tècnica i desmuntatge dels estands de la Fira de Nadal i Mostra del Cava d’Ascó 2026, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-21
• Subministrament, en règim de lloguer de les casetes de fusta necessàries per la celebració de la Mostra del Cavai la Fira de Nadal al municipi d’Ascó, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-01
• Contracte/actuació per al desmuntatge de la maquinària i quadres elèctrics de la línia de reciclatge de plàstics de titularitat municipal, el seu trasllat, la neteja integral de la nau i la retirada i gestió dels residus
  Adjudicada
  Publicada: 2026-09-07
• Contracte/actuació per al desmuntatge de la maquinària i quadres elèctrics de la línia de reciclatge de plàstics de titularitat municipal, el seu trasllat, la neteja integral de la nau i la retirada i gestió dels residus
  Adjudicada
  Publicada: 2026-09-07
• Servei de taxi adreçat a les persones grans (de més de 65 anys) o amb mobilitat reduïda que necessiten desplaçar-se per diferents indrets del municipi, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-08-07

Anteriores y posteriores de Ajuntament d'Ascó

• Subministrament d’un camió cistella per a la brigada municipal en la modalitat d’arrendament, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques redactat pels serveis tècnics municipals — 06/02/2026
• Serveis de manteniment i conservació dels jardins i zones verdes del nucli urbà d’Ascó — 03/02/2026
• Contractació d’emergència de les obres d’enderroc i estabilització de l’immoble situat al carrer Major, 2 "Ca la Sariera" al municipi d’Ascó — 22/01/2026
• Projeccions de cinema, tant en exteior com en sala, com a part de la programació cultural i turística. — 02/12/2025
• Servei de suport educatiu a la llar d’infants Vailets de l’Ajuntament d’Ascó, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques. — 24/11/2025
• Subministrament, en règim de lloguer de les casetes de fusta necessàries per la celebració de la Mostra del Cavai la Fira de Nadal al municipi d’Ascó, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques — 27/10/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Execució de les obres corresponents al Projecte de rehabilitació i reforma de "Ca la Sariera" i "Ca Paulina d… — Ajuntament d'Ascó
  Adjudicada a VESTA REHABILITACIÓN, S.L. y 1 más por 2.091.539 € (baja del 2,7 %)
• El present contracte d’obra pública té per objecte l’execució de les obres d’arranjament de la coberta del Ca… — Ajuntament d'Ascó
  Adjudicada a OBRES I SERVEIS CURTO SL por 49.099 € (baja del 24,5 %)
• Constitueix l’objecte del contracte l’execució del projecte d’enderroc d’edifici entre mitgeres de PB+1PP i n… — Ajuntament d'Aitona
  Adjudicada a SERVICIOS INTEGRALES DEMVAX SL por 63.050 € (baja del 16,7 %)
• El present contracte d’obra pública té per objecte l’execució de les obres del Projecte de remodelació del Ca… — Ajuntament d'Ascó
  Adjudicada a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA por 302.668 € (baja del 9,2 %)
• Contracte d'obres per a l'execució del projecte d'obres de rehabilitació d'habitatge, paller i era per a nou… — Ajuntament de Guils de Cerdanya
  Adjudicada a MUNT PIRENAICA SL por 640.672 € (baja del 2,5 %)
• El present contracte d’obra pública té per objecte l’execució de les obres del PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CA… — Ajuntament d'Ascó
  Adjudicada a NATUR GRUP IMMSHOP 2016, S.L. por 339.519 € (baja del 12,1 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Ajuntament d'Ascó.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a OLEGARIO ESTRADA, SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 122.516 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Tarragona.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cataluña. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Tarragona
• Licitaciones de demoliciones