L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres incloses en el projecte “Xarxa de clavegueram al camí de la Pollarrossa i al camí vell de La Pobla”. El detall i condicions de l’obra es defineixen i fixen en el Projecte que juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars regirà el contracte.

Importes y cifras

Qué se contrata

Las obras de una red de alcantarillado en el camino de la Pollarrossa y el camino viejo de La Pobla, en Salomó (Tarragona), que se ejecutarán según el proyecto aprobado por el Pleno el 4 de diciembre de 2025 y redactado por el ingeniero Rafael Cabré i Villalobos.

El contrato no se divide en lotes. El sistema de determinación del precio es por precios unitarios, con un presupuesto base de licitación de 92.599,91 € más IVA (19.455,98 €), lo que suma 112.045,89 €. El plazo de ejecución es de dos meses y el plazo de garantía, de un año.

Para presentarse, la solvencia económica exige un volumen anual de negocio de al menos 130.000 € en el mejor de los tres últimos ejercicios, y un seguro de responsabilidad civil profesional por un importe superior al valor estimado del contrato. En cuanto a la solvencia técnica, se exige una relación de al menos dos obras de urbanización o canalización de características similares, de más de 60.000 € más IVA cada una, ejecutadas en los últimos cinco años y avaladas por certificados de buena ejecución. También se requiere indicar el personal técnico y la maquinaria disponibles, y designar un delegado de empresa. No se exige clasificación.

Los criterios de adjudicación son la oferta económica, con hasta 75 puntos proporcionales a la baja, y la ampliación del plazo de garantía, con 2,5 puntos por año adicional hasta un máximo de 15. Un cap d'obra con experiencia mínima en tres obras de este tipo en los últimos cinco años, con dedicación exclusiva y presencial a jornada completa, suma 10 puntos.

Son condiciones especiales de ejecución la aplicación de medidas para prevenir la siniestralidad laboral, exigibles también a los subcontratistas. La subcontratación está permitida y la cesión del contrato requiere autorización previa del órgano de contratación. No se admiten variantes.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Aquest contracte té per objecte licitar les obres per la instal·lació fotovoltaica de 100 kWn per autoconsum… — plazo hasta el 09/11/2026
• Redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras para la electrificación de la aguja 1-3 y la adec… — plazo hasta el 27/11/2026
• "Millora de camins municipals”, amb àrids reciclats convocatòria 2024 — plazo hasta el 10/11/2026
• "Millora de camins municipals”, amb àrids reciclats convocatòria 2024 — plazo hasta el 10/11/2026
• El present contracte té per objecte l’execució la fase 1 del «Projecte bàsic i executiu adequació de l’espai… — plazo hasta el 04/11/2026
• El present contracte té per objecte l’execució de les obres descrites en el «Projecte executiu de les obres d… — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Tarragona →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 15,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 19,3 % en las 6 adjudicaciones de Ajuntament de Salomó y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 7 ofertas.

Publicaciones oficiales

• Actuar a la xarxa de distribució en baixa d’aigua potable per tal de fer-la més eficient mitjançant la renovació d’algunes canonades existents deficients i el control entre volums d’entrada i els consumits en la xarxa en baixa d’aigua potable municipal.
  Resuelta
  Publicada: 2024-12-05
• L’objecte del projecte és la d’actuar en la xarxa de distribució d’aigua potable
  Resuelta
  Publicada: 2024-12-05
• Servei de neteja de l'escola Josep Nin i treballs esporàdics de neteja en edificis municipals de Salomó
  Resuelta
  Publicada: 2024-02-22
• Contractació de l’execució del projecte “Millora d’enllumenat del Camp de futbol i Plaça de l’església"
  Resuelta
  Publicada: 2024-02-21

Licitaciones similares y su resultado

• L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres incloses en el projecte “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGU… — Ajuntament de La Masó
  Adjudicada a LLABERIA PLASTICS por 56.060 € (baja del 5,0 %)
• L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres i la realització de diferents treballs per a millorar… — Ajuntament de Blancafort
  Adjudicada a GRUP NOGUÉS 03, SL por 31.405 € (baja del 22,2 %)
• "L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres de la Fase 1 del projecte per a la mobilitat segura,… — Ajuntament de Vimbodí i Poblet · 2026-07-09
• L'objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres de Remodelació del Casal Cultural. Fase 1 El detall… — Ajuntament d'Alió
  Adjudicada a SOLVETIA, S.L. por 259.291 € (baja del 16,8 %)
• L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres d’arranjament de diversos camins agrícoles de titular… — Ajuntament de la Sénia
  Adjudicada a Sorigué, S.A.U. por 46.396 € (baja del 2,2 %)
• L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres de de conservació i manteniment en murs i coberta de… — Ajuntament d'Alcanó
  Adjudicada a NATUR GRUP IMMSHOP 2016, S.L. por 39.990 € (baja del 9,2 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Ajuntament de Salomó.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Lampisteria Salvador SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 92.600 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Tarragona.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cataluña. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Tarragona