Execució de les obres de substitució dels tancaments exteriors de l’Ajuntament de Vilabella per a la millora energètica.

Importes y cifras

Qué se contrata

La sustitución de la carpintería exterior del edificio del Ayuntamiento de Vilabella para mejorar su aislamiento térmico, según el proyecto redactado por el arquitecto técnico municipal y aprobado por decreto de Alcaldía el 5 de septiembre de 2025. Es un contrato de obras sin división en lotes.

El presupuesto base de licitación es de 47.282,90 € sin IVA, a los que se suman 9.929,41 € de IVA (21 %), lo que hace un total de 57.212,31 €. El sistema de determinación del precio es por unidades de ejecución, el valor estimado coincide con el importe sin IVA y la financiación es con cargo a la aplicación presupuestaria de 2026.

El plazo de ejecución es de 2 meses, contados desde el acta de comprobación del replanteo, y el plazo de garantía de la obra es de 1 año.

Como condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria debe cumplir durante todo el contrato la normativa laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y garantizar la correcta gestión de los residuos de la obra, separando las fracciones según el sistema de recogida establecido y gestionando los residuos especiales a través de gestor autorizado.

No se exige clasificación al tratarse de un contrato de valor estimado inferior a 80.000 €. La solvencia económica requiere un volumen anual de negocios de al menos 40.000 € en el año de mayor volumen de los tres últimos. La solvencia técnica exige una relación de obras de la misma o similar naturaleza ejecutadas en los últimos cinco años, con certificados de buena ejecución, y un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al valor estimado del contrato.

El único criterio de adjudicación es la oferta económica, con una puntuación máxima de 100 puntos, calculada según el porcentaje de baja respecto al presupuesto base de licitación, con distribución lineal entre 0 puntos sin baja y 100 puntos para la baja mayor.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• El contracte consisteix en l'execució de les obres descrites al projecte "Dinamització de l'embarcador de Vin… — plazo hasta el 12/11/2026
• Ejecución de las obras de los proyectos de reposición y ejecución de cerramientos (Tarragona). L230 pk 79+020… — plazo hasta el 27/11/2026
• Obres compreses en el projecte d’adequació dels locals situats al Carrer Vint-i-dos de Bonavista, destinat a… — plazo hasta el 16/11/2026
• Obres per a la construcció de reforma de lavabos parvulari i vestuaris i nou accés a l'Escola Canigó de Vilan… — plazo hasta el 12/11/2026
• Substitució de la caldera de generació per bomba de calor d'aerotèrmia i instal.lació de refrigeració amb fan… — plazo hasta el 09/11/2026
• La construcció d’aquest edifici (a posterioritat de l’enderroc de les restes d’unedifici preexistent) i l’ada… — plazo hasta el 20/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Tarragona →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 30,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,9 % en el grupo CPV 4542. Se recibieron 9 ofertas. Se formalizó 27 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Manteniment de l’edifici per assegurar-ne la seva estanquitat i evitar la degradació dels seus revestiments interiors i fusteries i elements de protecció exteriors, així com també les col·leccions que alberga el propi edifici.
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-22
• Formació d’un terreny de joc de gespa artificial destinat a la pràctica del futbol consistent en: 1) Retirada d’elements i equipaments existents. Inclou el desmuntatge vallat perimetral, passamans així com porteries i arquetes existents. 2) Retirada de sauló i excavació de la caixa de paviment i compactació. 3) Formació de las pendents sobre en el terreny natural 4) Compactació i reperfilat del terreny. 5) Excavació de rases i pre-instal·lació del sistema de reg, drenatge (cuneta) i fonamentacions dels equipaments esportius. 6) Col·locació de la làmina impermeabilitzant i la gespa artificial reciclada. S’inclou l’aportació de reblerts.
  Publicada
  Publicada: 2024-08-01
• L’objecte del present projecte és la adaptació de la planta baixa de l’edifici del centre de dia per convertir-la en Consultori Mèdic Local.
  Resuelta
  Publicada: 2023-12-28
• Millora de la pavimentació i enllumenat del carrer Sant Josep.
  Adjudicada
  Publicada: 2023-11-07

Licitaciones similares y su resultado

• Substitució dels tancaments de l'edifici de l'Ajuntament contingut en el projecte de "Millora de l'eficàcia… — Ajuntament d'Avinyó
  Adjudicada a EXPERT LINE, S.L. por 58.063 € (baja del 16,9 %)
• Realització d’una obra pública amb la intenció de millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipal… — Ajuntament de Bellvís
  Adjudicada a TALLERS VIDAL AMILL SLU por 235.977 € (baja del 5,0 %)
• contracte d'obres per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici de l’ajuntament mitjançant la substituc… — Junta de Gobierno Local de l'Ajuntament de Sóller
  Adjudicada a Juan Coll Martínez por 58.158 € (baja del 22,4 %) · 2024-12-27
• Execució de les obres de millora de l'eficiència energètica de l'Auditori Maria Rosa Juncosa i les llars d'in… — Ajuntament de Vilafranca del Penedès
  Adjudicada a Instalacions Requejo, S.L. y 1 más por 161.769 € (baja del 60,1 %)
• Execució dels treballs d'instal·lació fotovoltaica al mercat municipal de Vilanova del Camí. — Ajuntament de Vilanova del Camí
  Adjudicada a EMYER 2002, S.A. por 30.594 € (baja del 43,2 %)
• Execució de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal d'Olivella "El Vinyet" — Ajuntament d'Olivella
  Adjudicada a UTE CPI IS-COPISA por 527.517 € (baja del 0,7 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Ajuntament de Vilabella.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a EXPERT LINE, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 47.283 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento otros.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Tarragona.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cataluña. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Tarragona