Execució de l’obra de reparació estructural de l’obra civil de l’EDAR Manresa, per Aigües de Manresa, SA Requereix: VISITA A LES INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE (veure plecs i tauler avisos)

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de reparación de los paramentos de hormigón de la obra civil de la EDAR de Manresa, presentando patologías principalmente superficiales: paramentos desconchados, desconchones y zonas con desprendimientos de hormigón. La instalación se mantiene en funcionamiento, salvo el decantador por gravedad nº 1, que está parado por su mal estado general. El edificio de digestión presenta patologías a la altura de las chimeneas de las calderas.

Durante la obra deberá mantenerse el funcionamiento de la depuración, mediante actuaciones provisionales de by-pass previstas en el proyecto. El contratista deberá plantear al explotador, desde la adjudicación, las fases de trabajo y los by-pass necesarios, con un plazo de 15 días hábiles antes del inicio efectivo de las obras, y avisará con suficiente antelación de las fases para que el explotador prepare el vaciado de depósitos, decantadores y reactores. Los trabajos provisionales no serán motivo de ampliación de plazo.

Las lluvias pueden obligar a paralizar temporalmente algunos trabajos por aumento del caudal, y el contratista deberá planificar los trabajos susceptibles de esta afectación en ventanas de climatología favorable.

Garantía: el aplicador deberá entregar a la dirección de obra un documento que certifique una garantía de 10 años para los materiales colocados, asumida conjuntamente por el aplicador y el fabricante.

Requisitos: la visita a las instalaciones es obligatoria, con inscripción previa a través del espacio de dudas y consultas del expediente 11636 en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, y se firmará un acta vinculante. Es imprescindible disponer de un equipo de detección de cableado eléctrico y de canalizaciones vistas y soterradas, indicando si el cableado es de baja, media o alta tensión. Las vallas de protección llevarán adhesivos de Aigües de Manresa SA, que los suministrará junto con las lonas identificativas, y los vehículos del adjudicatario deberán estar identificados como trabajos para Aigües de Manresa SA.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Ejecución de las obras de nueva construcción de un instituto 4/3 líneas en el Instituto Les Cinc Sènies en Ma… — plazo hasta el 09/11/2026
• Ejecución de las obras de reforma de la instalación de climatización de la planta segunda del edificio de cal… — plazo hasta el 10/11/2026
• obras de renovación del pavimento de llambordes en el moll d’espanya. — plazo hasta el 10/11/2026
• Obres de rehabilitació dels balcons d’un edifici d’habitatges al carrer Sant Pere Més Baix 88, al districte d… — plazo hasta el 04/11/2026
• Obres d’adequació interior de l’accés i les sales de visites del CSS Baix Guinardó-Can Baró al carrer de Lepa… — plazo hasta el 03/11/2026
• Obres de construcció de l’aparcament provisional Les Bassetes - av. Pelegrina - des del carrer d’Igualada al… — plazo hasta el 02/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Barcelona →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 16,7 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 10,0 % en las 75 adjudicaciones de Aigües de Manresa, SA y del 10,5 % en el grupo CPV 4526. Se recibieron 7 ofertas. Se formalizó 189 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Subministrament, instal·lació i posada en servei d'un equip de cromatografia de gasos amb detector MS de simple quadrupol, amb mostrejador headspace i mostrejador líquid automàtic pel laboratori d'Aigües de Manresa SA
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• Licitació per la la contractació, segons procediment obert, per a l'execució de les obres corresponents al projecte executiu per instal·lar una coberta telescòpica i el sistema de climatització a la piscina exterior de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella de Manresa, per Aigües de Manresa, S.A.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-02
• Subministrament d’una furgoneta Peugeot Boxer mitjançant contracte basat en l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (Exp. 2023.07) – Lot 10, Prestació 17
  Adjudicada
  Publicada: 2026-09-29
• Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la licitació de l’Acord marc d’homologació de proveïdors de serveis de transport mitjançant cisternes d'aigua potable i aigües residuals per a les instal·lacions gestionades per Aigües de Manresa, SA
  Adjudicada
  Publicada: 2026-07-24
• Contractació mitjançant procediment obert, de l'Acord Marc d'homologació de proveïdors per al subministrament de tapes de registre, cofres, portes de registre, i altres elements, per a instal·lacions de xarxa d’aigua i clavegueram, gestionades per Aigües de MANRESA, SA, amb divisió de quatre (4) lots.
  Evaluación
  Publicada: 2026-07-20

Anteriores y posteriores de Aigües de Manresa, SA

• Licitació per la contractació, segons procediment obert, pel subministrament de terbolímetres per dipòsits i ETAPS gestionades per Aigües de Manresa, S.A. Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i finançat per la Unió Europea - NextgenerationEU. — 05/09/2025
• Contractació per a la realització de diferents obres de clavegueram a Manresa i El Pont de Vilomara, amb divisió de 4 lots • Lot 1: Zona KIDAM del Pont de Vilomara : Clavegueram nucli urbà situat als carrer Sant Lloant i Carrer Vallhonesta. • Lot 2: Zona Pujada Roja de Manresa : Renovació dels col·lectors existents al carrer Pujada Roja núm. 42-72 • Lot 3: Zona Plaça 11 de Setembre de Manresa:Renovació del col·lector, de tot el tram comprès entre els pous de registre situat a la vorera de la plaça fins a la connexió amb la galeria existent de clavegueram de dimensions 1600 x 1300 mm que travessa longitudinalment. — 04/09/2025
• Subministrament i posada en marxa d’un (1) bufador dels filtres de sorra de la ETAP Manresa, gestionada per Aigües de Manresa SA. L’òrgan de contractació va iniciar una primera licitació per al contracte pel subministrament i posada en marxa de un (1) bufador dels filtres de sorra de la ETAP de Manresa, gestionada per Aigües de Manresa, SA, declarada deserta a data xx/xx/2025. D’acord amb l’article 152 de la LCSP, es procedeix a convocar nova licitació amb idèntiques condicions i pressupost als establerts en l’expedient anterior. — 04/09/2025
• Licitació per la contractació, segons procediment obert, de l'Acord Marc per la selecció i homologació de proveïdors pels treballs d'asfaltatge i reposició de paviment de diversos carrers i vies públiques dels municipis gestionats per Aigües de Manresa, S.A. — 29/08/2025
• Subministrament i posta en marxa de sensors per la mesura de nivell de fangs als decantadors secundaris de les EDAR Manresa i EDAR de Suria, gestionades per Aigües de Manresa SA., actuacions incloses en el projecte PERTE DE DIGITALIZACIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA, dins del dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU — 29/08/2025
• Execució dels treballs previstos per a la millora del tractament secundari i la implementació del quadre elèctric a l'Edar El Mujal de Navàs, per Aigües de Manresa, SA. — 26/08/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Execució de l'obra reforma i ampliació de l’edifici Edar de Manresa, per Aigües de Manresa, SA. Requereix: V… — Aigües de Manresa, SA
  Adjudicada a Serveis Integrals 360 Plus, SL por 810.032 € (baja del 2,4 %)
• Treballs de suport d’obra civil, pel manteniment i obres de les xarxes d’aigua potable i de sanejament gestio… — Aigües de Manresa, SA
  Adjudicada a Excavacions Vilà Vila, SA por 431.272 € (baja del 1,3 %)
• Contractació segons procediment obert simplificat, tramitat amb caràcter d'urgència, per als serveis d'enginy… — Aigües de Manresa, SA
  Adjudicada a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA por 888.673 € (baja del 5,1 %)
• Execució de les obres compreses dins de la MEMÒRIA TÈCNICA D'EXECUCIÓ DE DIPÒSIT PER LA RECEPCIÓ DE CAMIONS D… — Aigües de Manresa, SA
  Adjudicada a CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L. por 138.124 € (baja del 3,3 %)
• Execució de les obres incloses dins la memòria tècnica d’execució per la millora de la coberta del Dipòsit 1… — Aigües de Manresa, SA
  Adjudicada a Excavacions Vilà Vila, SA por 101.788 € (baja del 19,7 %)
• Execució de les obres corresponents al Projecte pel sanejament del municipi de Súria mitjançant la connexió a… — Aigües de Manresa, SA
  Adjudicada a UTE ACCIONA CONSTRUCCION, SA - COPCISA, SA por 854.139 € (baja del 0,3 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Aigües de Manresa, SA.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a RETINEO INGENIERÍA, S.L.-ATESVI, S.L.- UTE.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 1.451.146 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Barcelona.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cataluña. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Barcelona