El present contracte té per objecte l’execució dels treballs derivats del Projecte executiu de millora de l’accessibilitat: Implantació de passos de vianants elevats

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de obras de accesibilidad consistentes en la implantación de 14 pasos de peatones elevados en distintos puntos del casco urbano de Mataró, con el fin de mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal y reducir la velocidad de circulación de los vehículos. El presupuesto total asciende a 287.249,74 euros IVA incluido, con un presupuesto de ejecución material de 199.492,84 euros.

Las actuaciones comprenden el corte y demolición de calzada y aceras, la formación de los pasos elevados con mezcla bituminosa en caliente tipo D-8/10 AC16 SURF B 50/70 D de 5 cm de espesor sobre base de hormigón, la modificación de bordillos, la colocación de pavimento de panot para aceras y pavimento táctil y direccional en las vadas, la construcción de nuevos imbornales conectados a la red de saneamiento y el repintado de los pasos de peatones con pintura de dos componentes.

El plazo de ejecución es de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo, con un plazo de garantía de un año desde la recepción. La clasificación exigida es Grupo G, Subgrupo 6, categoría 4.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obres per la instal·lació de sistemes de megafonia en els mercats de Santa Caterina i Montserrat — plazo hasta el 02/11/2026
• Mejora de la red de saneamiento en la zona deportiva de la ZAL Port (BCN) — plazo hasta el 23/10/2026
• Execució de les obres del Projecte constructiu del carril bici a la ronda del rec d’Igualada — plazo hasta el 27/10/2026
• Contracte d’obres de remodelació de la Plaça Trafalgar (fase 2) — plazo hasta el 26/10/2026
• L’objecte del present contracte són les obres relatives al projecte bàsic i d’execució de renovació de les co… — plazo hasta el 27/10/2026
• L’objecte principal del projecte és la construcció una graderia amb marquesina, per acomodar 100 espectadors… — plazo hasta el 28/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Barcelona →

Publicaciones oficiales

• Contractació de l'assegurança d'accidents per a activitats d'Educació curs 2026-27 basat en el lot 1 - Accidents de l'acord marc de serveis d'assegurances
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-21
• Adjudicació del contracte basat en l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis dels serveis preventius sanitaris
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-21
• Contractació del servei de direcció d’obra del projecte de renovació de l’enllumenat públic del quadre OM a la urbanització de les Sureres
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-21
• Contracte del servei de redacció del projecte d'enllumenat públic de la ronda de la República de Mataró
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-21
• Contractació de subministrament i instal·lació i manteniment de llumeneres de tecnologia LED i altres elements
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-21

Anteriores y posteriores de Ajuntament de Mataró

• Servei d’atenció terapèutica infanto-juvenil i adults de Mataró. — 22/04/2026
• Contractació de l’execució del projecte bàsic i executiu de millores a la sala d’actes de l’institut Miquel Biada, dividit en dos lots: Lot 1 - obres d’accessibilitat a l’escenari. Lot 2 - renovació de butaques. — 21/04/2026
• L’objecte d’aquesta contractació és el subministrament i instal·lació de 4 senyals lluminoses que es col·locaran a banda i banda dels passos subterranis de El Cargol i de Sant Simó, punts identificats amb alt risc d’inundació a la ciutat de Mataró. Aquesta senyalització lluminosa s’activarà, en el moment que sigui necessari, per risc d’inundació, evitant l’accés tant de persones com de vehicles a les zones de perill. — 21/04/2026
• Subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge d’escenaris i estructures modulars necessaris per a la realització dels actes que organitza o en què col·labora l'Ajuntament. — 10/04/2026
• L’objecte del contracte són els serveis de vetlladors de suport als infants amb necessitatsespecífiques de suport educatiu (NESE) reconegudes mitjançant dictamen de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la Generalitat de Catalunya (EAP) que ho requereixin i pa organitzades o que compten amb el suport de l’Ajuntament de Mataró a l’Escola Municipal de Música, Casals d’estiu ordinaris organitzats per AFA o entitats de lleure, Aula de Teatre, Activitats comunitàries i d´estiu de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats, i qualsevol altra activitat municipal de similars característiques que comporti la necessitat d’incorporar aquest perfil professional, quan l’esmentada necessitat no es pugui cobrir amb personal propi. — 08/04/2026
• Contractació del servei d’assistència tècnica per la implementació BIM a la Direcció d’Equipaments Municipals i Infraestructura Verda de l’Ajuntament de Mataró. — 25/03/2026

Licitaciones similares y su resultado

• El present contracte té per objecte l’execució dels treballs derivats del Projecte executiu de millora de l’a… — Ajuntament de Mataró · 2025-11-12
• El present contracte té per objecte l’execució de les obres de millora del elements de seguretat i d’accessib… — Ajuntament de Mataró
  Adjudicada a CATALANA DE TREBALLS I OBRES,SL por 95.900 € (baja del 7,7 %)
• El present contracte té per objecte les obres relatives al Projecte bàsic i executiu per a la veïnificació de… — Ajuntament de Mataró
  Adjudicada a SANTIN JARDINERIA I PAISATGE, SL por 109.917 € (baja del 5,0 %)
• És objecte del present contracte les obres del “Projecte de millora de l’accessibilitat al passeig Germans Ay… — Ajuntament d'Alella
  Adjudicada a ASFALTS DEL TORDERA, S.L. por 536.037 € (baja del 0,2 %)
• El present contracte té per objecte l’execució de les obres relatives al Projecte bàsic i executiu de millore… — Ajuntament de Mataró
  Adjudicada a FUENTES Y ARIZA, S.A. por 350.000 € (baja del 13,5 %)
• L’objecte del present contracte son les obres per a la millora de l’accessibilitat per a vianants en diversos… — Ajuntament de Tàrrega
  Adjudicada a TALLERS VIDAL AMILL SLU por 50.907 € (baja del 5,1 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Ajuntament de Mataró.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 273.006 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Barcelona.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cataluña. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Barcelona