El objeto del contrato es la finalización de las fachadas y cubierta del edificio. Más concretamente se trata de llevar a cabo el cerramiento de los anexos al edificio principal y las cubiertas de los mismos, dando continuidad al tejado con el que ya cuenta el edificio principal. Además, respecto de este último, se llevará a cabo la fachada trasera.

Importes y cifras

Qué se contrata

Se contratan obras de finalización de la envolvente de la antigua harinera de La Merced en Calatayud, para proteger de la intemperie y de actos vandálicos tanto el edificio original como los anexos añadidos en intervenciones anteriores. Se trata de una fase de la rehabilitación total del inmueble, que deberá continuar en fases posteriores.

Las actuaciones consisten en el cerramiento con ladrillo de los elementos anexos al edificio, que actualmente tienen su estructura al descubierto; la ejecución de sus cubiertas, dando continuidad al tejado del edificio principal; y la finalización de la fachada trasera de dicho edificio principal. El contrato no se divide en lotes.

El presupuesto base de licitación asciende a 302.309,18 euros, más 63.484,93 euros de IVA, y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

Los licitadores deberán acreditar clasificación en el Grupo C, Edificaciones, subgrupo 4, Albañilería, revocos y revestidos, categoría 2 o superior, y en el subgrupo 7, Aislamientos e impermeabilizaciones, categoría 1 o superior. Para la solvencia técnica se exige un umbral del 70 % de la anualidad media del contrato, con correspondencia al subgrupo 4 del grupo C.

Los criterios de adjudicación son la oferta económica, con 60 puntos, la ampliación del plazo de garantía, con hasta 12 puntos, y una memoria técnica, con 40 puntos, que exige una puntuación mínima de 20 puntos para continuar en el procedimiento. La memoria aborda la planificación de los trabajos, los medios auxiliares, la mano de obra, la seguridad, el control de calidad de materiales y la gestión ambiental.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de desmontes entre los pp.kk. 242+231 y 244+991 en vías 1 y 2… — plazo hasta el 16/11/2026
• Acondicionamiento de sala polivalente en antiguos vestuarios de la piscina en Avenida Aragón 1 de Sástago (Za… — plazo hasta el 03/11/2026
• Ejecución de las obras correspondientes a la "Obra para la cubrición de la pista de pádel ubicada en C/ Acces… — plazo hasta el 04/11/2026
• Reasfaltado de viales — plazo hasta el 04/11/2026
• Contrato de obra que tiene por objeto la construcción de punto limpio en Ariza de conformidad con el "Proyec… — plazo hasta el 11/11/2026
• Proyecto de urbanización paseo peatonal frente a las escuelas — plazo hasta el 05/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Zaragoza →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: VER CLAUSULA 22 Y Apartado 14. Anexo I PCAP

Solvencia técnica

Trabajos realizados: VER CLAUSULA 22 Y APARTADO 14 ANEXO IPCAP.-

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 4,9 % en las 226 adjudicaciones de Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Calatayud y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta. DRM Construcción y obras civiles S.L. ha ganado 11 licitaciones de Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Calatayud. Se adjudicó 91 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: cumplimiento de pago trabajadores y subcontratistas

Publicaciones oficiales

• Servicios de limpieza en los centros públicos educativos Augusta Bíblilis Segeda, Salvador Minguijón y Baltasar Gracián de Calatayud
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-16
• Servicios de Ayuda a Domicilio
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-29
• Servicios de comedor escolar en la Escuela Municipal Margarita de Calatayud
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-26
• Obras de renovación de aceras e infraestructuras en carretera de Valencia lado pares entre C/ Río Jiloca y C/ Río Ribota
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-25
• Servicios de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Calatayud
  Publicada
  Publicada: 2026-05-25

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Calatayud

• Obras de renovacion de aceras e infraestructuras en Carretera de Valencia (lado pares) entre C/ Río Jiloca y C/ Río Ribota. — 02/02/2026
• Obras de reordenación y acondicionamiento de la Glorieta de la Constitución — 10/11/2025
• Enajenación, por procedimiento de subasta, de inmueble municipal sito en Parcela 3.11 el Polígono de Mediavega — 02/10/2025
• Concesión de servicios de bar del centro cívico y las piscinas municipales con su bar anexo en el barrio de San Antonio — 19/03/2025
• Obras de ampliación planta de compostaje destinada al tratamiento de biorresiduos domésticos — 11/03/2025
• Concesión demanial utilización privativa del quiosco sito en Paseo Cortes de Aragón — 02/01/2025

Licitaciones similares y su resultado

• El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras de retejado y mejora energética de la cubierta d… — Pleno del Ayuntamiento de Cervera de Buitrago
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES REFORMAS Y REHABILITACIONES MARCOS S.L por 106.982 € · 2025-12-09
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras de sustitución del cerramiento existente en la fachada oe… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
  Adjudicada a METALURGICA MANCHEGA MIALCHE S.L. por 16.052 € (baja del 0,2 %) · 2026-06-12
• El objeto del contrato es la realización de la obra denominada “REFORMA DE FACHADA, CUBIERTA Y TERRAZAS DE RE… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cistierna · 2025-11-19
• El presente contrato tiene por objeto la realización de obras de reforma en la cubierta del inmuble municipal… — Pleno del Ayuntamiento de Tardelcuende
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y REFORMAS IOAN RUSTI, S.L por 65.620 € (baja del 5,5 %) · 2025-04-01
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras de encapsulado de la cubierta de los talleres municipales… — Alcaldía del Ayuntamiento de Chipiona
  Adjudicada a PINTURAS ESCUDERO, S.L. por 18.230 € (baja del 2,9 %) · 2024-10-23
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto: Ejecución del proyecto R… — Alcaldía del Ayuntamiento de Isuerre · 2026-03-19

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Calatayud (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a DRM Construcción y obras civiles S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 302.309 € y el presupuesto base de licitación asciende a 365.794 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Zaragoza.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Aragón. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Zaragoza
• Licitaciones de cubiertas y tejados
• Licitaciones de vallados y cerramientos
• Licitaciones de obras de urbanización