El objeto del contrato es la ejecución del proyecto denominado ejecución de nuevo colector de saneamiento para conexión de las aguas residuales del núcleo a la edar de turrillas

Importes y cifras

Qué se contrata

La construcción de un nuevo colector de saneamiento de 555 metros de longitud, ejecutado en tubería de PVC SN-4 de 315 mm, que sustituirá el último tramo del colector que lleva las aguas residuales del norte del núcleo de Turrillas hasta la EDAR existente. El trazado discurre bajo un camino público, para evitar las pérdidas de agua que actualmente se producen al atravesar parcelas privadas, y comprende un total de 28 pozos entre pozos de registro y de resalto.

Las obras incluyen trabajos previos y demoliciones (corte y demolición de pavimento de hormigón y de mezcla bituminosa, desmontes y perfilado de taludes), excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y 4 m de profundidad, y excavación de hasta 3 m de anchura y 6 m de profundidad en zonas de difícil maniobrabilidad, con entibación metálica entre 3 y 4,50 m de profundidad.

Se prevén pozos prefabricados de hormigón de 1,2 m de diámetro interior en alturas de hasta 2, de 2 a 3, de 5 a 6 m, y pozos de resalto de 2 a 6 m, así como la conexión a la red existente y una inspección de la red con cámara.

En cuanto a la reposición de pavimentos, en la primera parte del trazado se repondrá la losa de hormigón armado con mallazo y en el resto con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16S, con base de zahorra ZA-32 y riego de imprimación. Se incluyen también cunetas revestidas de hormigón y la gestión de residuos de construcción mediante transporte a gestor autorizado y canon de vertido.

El plazo de ejecución es de dos meses (60 días), con un plazo de garantía de doce meses desde la recepción provisional. El presupuesto de licitación asciende a 200.000,00 € IVA incluido (165.289,26 € sin IVA). No se exige clasificación del contratista por tener un valor estimado inferior a 500.000 €.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de Reforma y Conservación de la Guardería Municipal de Adra — plazo hasta el 09/11/2026
• Pavimentación Caminos Municipales. Sierro 72PCAM24-27BII — plazo hasta el 03/11/2026
• Instalación wifi en galerías presa de Benínar — plazo hasta el 29/10/2026
• Conclusión del Acuerdo Marco Para La Contratación de Las Obras Alquiler De Maquinaria De Obra Civil, Agrícola… — plazo hasta el 02/11/2026
• Obras de parques infantiles en El Potro y en calle Erasmo de Rotterdam — plazo hasta el 05/11/2026
• Contratación de obras de Reforma integral de la Plaza de la Iglesia y calles Iglesia de Cabo de Gata, La Estr… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Almería →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: APORTAR DOCUMENTACIÓN

Solvencia técnica

Trabajos realizados: CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 4 ofertas. Se adjudicó 78 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• El objeto del contrato es la adjudicación del servicio de bar sito en el recinto de la piscina municipal para su explotación por persona privada durante el horario de funcionamiento de la piscina.
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-11
• adquisición de un vehículo de segunda mano para usos múltiples del ayuntamiento tipo pick up.
  Resuelta
  Publicada: 2025-01-13
• Ejecución del Proyecto de obra denominado "Embellecimiento de muros y mejora de elementos ornamentales en C/ José López Barón"
  Resuelta
  Publicada: 2024-08-14

Licitaciones similares y su resultado

• El objeto del presente contrato será la ejecución de obras de sustitución de la actual tubería de saneamiento… — Alcaldía del Ayuntamiento de Agaete (Las Palmas)
  Adjudicada a HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L. por 95.327 € (baja del 0,9 %) · 2024-07-25
• Contrato de obra "Conexión de la red de saneamiento de la Barriada Obrera del Sur con la EDAR de Utrillas". — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrillas
  Adjudicada a PROMOCIONES ALTOGRA SL por 166.900 € (baja del 30,7 %) · 2024-04-19
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto “Red de SANEAMIENTO Zona Baj… — Alcaldía del Ayuntamiento de Agulo
  Adjudicada a Construcciones Escuela SL por 113.170 € (baja del 0,3 %) · 2025-03-21
• El objeto del contrato es la realización de la obra denominada “Renovación red abastecimiento agua en Calle A… — Alcaldía del Ayuntamiento de Arcicóllar
  Adjudicada a ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, SL por 46.819 € (baja del 5,0 %) · 2024-10-04
• El objeto del contrato es ejecutar las obras correspondientes al proyecto para la “Instalación de Red de dist… — Alcaldia del Ayuntamiento de Totana
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPIN SL por 321.611 € (baja del 23,3 %) · 2023-12-28
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras que figuran en el proyecto de ejecución: “Urbanizaciones:… — Alcaldía del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres
  Adjudicada a FERVIAN VÍAS Y ÁRIDOS S.L. por 317.065 € (baja del 0,2 %) · 2025-07-02

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Turrillas.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ABDERA 2018 S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 165.289 € y el presupuesto base de licitación asciende a 200.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Andalucía.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Andalucía
• Licitaciones de limpieza de alcantarillado
• Licitaciones de agua y abastecimiento
• Licitaciones de obras de urbanización