El objeto de este contrato es la contratación de la obra de Instalaciones de Climatización para cuatro Áreas de Hospitalización en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos).
Expediente 21/2025/2004 (SAT.2020015894) · Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro
Adjudicada a VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU por 273.398 € (sin IVA), un 11,5 % por debajo del presupuesto, entre 3 ofertas. Obra de climatización para cuatro plantas de hospitalización, incluyendo instalación eléctrica, integración BMS y obra civil; plazo de ejecución de 2 meses y garantía de 1 año. Licitación pública de obras convocada por Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro (Burgos). Con valor estimado de 308.815 € y presupuesto de 373.667 € (IVA incluido). Procedimiento abierto simplificado. El plazo de presentación de ofertas terminó el 08/09/2025 a las 14:00. Expediente 21/2025/2004 (SAT.2020015894).
¿Te interesan las licitaciones como esta? Recibe por email las próximas licitaciones de obras en Castilla y León. Gratis, sin tarjeta.
Importes y cifras
Qué se contrata
La ejecución completa de la instalación de climatización de cuatro áreas de hospitalización del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos), dejándola ajustada, probada, certificada y totalmente operativa. El alcance incluye la instalación eléctrica asociada, la integración con el sistema BMS y la obra civil necesaria para su legalización y correcto funcionamiento.
El plazo máximo para ejecutar las actuaciones y poner en funcionamiento efectivo el equipamiento, incluidas las pruebas de aceptación, es de 2 meses desde el acta de comprobación del replanteo. La garantía es de 1 año desde la recepción e incluye la sustitución sin cargo de equipos o componentes defectuosos, con sus repuestos, mano de obra y desplazamientos.
El adjudicatario deberá ofrecer un curso técnico sobre uso eficiente y seguro de la instalación para un mínimo de 2 personas designadas por el Servicio de Mantenimiento del Hospital. Los equipos deberán ser homologados, de fabricantes de reconocida garantía técnica, y entregarse con manuales de montaje, utilización y mantenimiento. Al finalizar, se deberán entregar los planos as built en formato digital (*.dwg) para el programa de gestión MANSIS.
Para la valoración técnica, la propuesta constará de un documento de un máximo de 6 hojas a doble cara, con memoria descriptiva de las actuaciones, programa de trabajo y plan de mantenimiento, junto con planos en CAD de conjunto y detalle que identifiquen el cuadro secundario, el punto de conexión eléctrica y el trazado de los circuitos. Es obligatoria una visita a las instalaciones antes de presentar oferta.
Licitaciones abiertas similares
- Ejecución de las obras de construcción de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la margen derech…
- RHDIP-BU-VIZCAINOS-Rehabilitación de inmueble para vivienda de alquiler social en Calle Mayor 8.
- Contrato de obra para la rehabilitación de edificio para centro social en calle Santa Eulalia, nº 6
- Suministro e instalación de estructura de escalada artificial interior (SAE), con puntos de protección (rocód…
- Contrato de obras de reforma de la instalación de calefacción y ACS en la sala de calderas de la residencia d…
- Ejecución de las obras de cubrición del frontón municipal de Mecerreyes.
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Juicio de Valor | Propuesta técnica | 25.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Ampliación de la garantía | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Precio | 45.0 |
Requisitos para presentarse
- Clasificación empresarial
- J2-3
- Solvencia económica
- Cifra anual de negocio (mín. 185.289 €): El volumen anual de negocio debe ser igual o superior a 185.289,29 € (0,6*VE), referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos.
Otros (mín. 185.289 €): El importe anual de las obras ejecutadas en el año de mayor ejecución será igual o superior a 185.289,29 € (0,6*VE).
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU | Formalizado | 273.398 €27/10/2025 | 27/10/2025 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó con una baja del 11,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 11,8 % en las 620 adjudicaciones de Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro y del 13,2 % en el grupo CPV 4533. Se recibieron 3 ofertas, de 273.398 € a 305.727 €. Se adjudicó 63 días después de su publicación.
Condiciones especiales de ejecución
- Consideraciones de tipo social: La empresa adjudicataria del contrato deberá realizar acciones formativas sobre seguridad y salud laboral dirigidas, al menos, al personal que participe en la ejecución. Se deberá impartir al menos…
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 20/10/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 18/08/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 18/08/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 28/10/2025 |
Lo último de Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro
Ver el órgano →- Suministro de apósitos para curas en ambiente húmedo con destino a la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro: Hospital Santiago Apóstol ResueltaPublicada: 2026-10-23
- Suministro de jeringas con destino a la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro: Hospital Santiago Apóstol ResueltaPublicada: 2026-10-13
- Suministro de Compresas, Gasas y Algodón con destino a la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro: Hospital Santiago Apóstol ResueltaPublicada: 2026-09-18
- Servicio de mantenimiento de los equipos e instalaciones de electromedicina pertenecientes a los centros dependientes de la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro. EvaluaciónPublicada: 2026-09-02
- Suministro de artículos de lenceria y vestuario con destino a la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro: Hospital Santiago Apóstol ResueltaPublicada: 2026-07-14
Anteriores y posteriores de Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro
- Servicios postales a utilizar por la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro, basado en la primera prórroga del Acuerdo M2022/014007
- Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa quirúrgica versátil para partos y cesáreas destinada al Servicio de Ginecología de la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro: Hospital Santiago Apóstol
- Suministro de material desechable para incontinencia (pañales y salvacamas) para la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro.
- Suministro de apósitos hemostáticos, absorbentes postquirúrgicos, de protección y fijación, con destino a la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro: Hospital Santiago Apóstol.
- Servicio de mantenimiento integral de los aparatos elevadores de la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro, instalados el en Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y Centro de Especialidades “Las Merindades” en Villarcayo (Burgos).
- Servicio de mantenimiento del ecocardiógrafo lEPIQ CVx, y sonda transesofágica, marca Philips instalados en la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro.
Licitaciones similares y su resultado
- Contrato del servicio de limpieza e higienización de los edificios que componen el Hospital Santiago Apóstol…
- Contratación de la obra de rehabilitación de las fachadas del Edificio del año 1987 de la Gerencia de Atenció…
- Contrato de obras de instalación de climatización para Residencia de Ancianos San Salvador de Oña
- Obras para la instalación de un sistema de climatización/refrigeración para el Hospital Fuente Bermeja (Compl…
- Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de exploración funcional respiratoria destina…
- Contrato de obras de instalación de climatización en zonas comunes de la Residencia de Adultos Asistidos de F…
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro (Comunidad Autónoma · Órgano de Contratación).
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 308.815 € y el presupuesto base de licitación asciende a 373.667 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Burgos.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.