Desenvolupament d’una sèrie d’obres de reparació, conservació i manteniment en els edificis i exteriors del complex de Marivent i Son Vent.

Importes y cifras

Qué se contrata

Se contratan trabajos de reparación, conservación y acondicionamiento en el Palacio de Marivent y en el recinto de Son Vent, en Palma, un edificio catalogado de estilo regionalista obra de Guillem Forteza. Las actuaciones son de obra de técnica sencilla y escasa entidad constructiva, y afectan a interiores y exteriores, incluido el entorno ajardinado.

Las partidas principales son demoliciones (15.365,97 €), albañilería (80.353,11 €), carpintería de madera (14.809,79 €), cerrajería (13.196,49 €), instalaciones de baño y vestuario, instalaciones eléctricas y de fontanería (22.458,13 €), pintura (139.818,39 €), urbanización de exteriores (14.534,03 €) y seguridad y salud (20.709,89 €). El presupuesto de ejecución material asciende a 324.803,54 €, y el presupuesto de contrata con IVA a 467.684,61 €.

El plazo de ejecución previsto es de ocho meses y medio, con seis meses y medio considerados plenamente operativos por la posible ocupación del complejo, y los trabajos deben finalizarse durante 2026. El término de garantía ofrecido por el contratista es de tres años. No es exigible clasificación al ser el presupuesto inferior a 500.000 €, y no procede la revisión de precios por tener la obra una duración inferior a un año.

Los residuos de demolición y construcción se estiman en unos 59,4 toneladas, con una tasa y fianza de gestión de 3.171,73 €. La normativa técnica de referencia es la del Código Técnico de la Edificación y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, entre otras normas de edificación aplicables.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• EXP 17/26 - Contrato de Obras del Proyecto de reforna de la estación de Petra e instalación de planta fotovol… — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de renovación parcial de asfaltado en la zona Cap d'en Font — plazo hasta el 11/11/2026
• Captacio d aigues subterranies a la finca de Ses Rotgetes per abastiment a la poblacio — plazo hasta el 12/11/2026
• El objetivo del proyecto objeto es la renovación del pavimento asfáltico de varias calles del núcleo urbano d… — plazo hasta el 12/11/2026
• Obras de reordenación de la rotonda de la calle Sant Antoni con la Avenida de Sa Pau — plazo hasta el 11/11/2026
• L’objecte del contracte és la remodelació de dues pistes de voleibol platja al Poliesportiu de Bunyola, confo… — plazo hasta el 06/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C*-3

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Mitjans, criteris de selecció i requisits mínims: es considerarà que els licitadors disposen de solvència econòmica suficient per executar el contracte quan el volum anual de negocis en l’àmbit en…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Mitjans: es considerarà solvent el licitador que tengui experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa dels de l’objecte del contracte en els darrers cinc anys. L’import…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 15,3 % en las 29 adjudicaciones de Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 73 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Veure PCAP lletra M. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos
• Consideraciones de tipo medioambiental

Publicaciones oficiales

• Manteniment correctiu, perfectiu i evolutiu del portal corporatiu del Govern de les Illes Balears (en endavant, WEBGOIB) i de la seva infraestructura de suport.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-10
• Manipulat i empaquetat del material que ha de estar disponible en els col legis electorals el dia previst per a les eleccions al Parlament i als consells insulars, com també a la entitat local menor de Palmanyola.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-02
• Servei de conservació i de manteniment de les dotze escultures de Joan Miró ubicades als jardins oberts al públic de Marivent així com de les peanyes corresponents.
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-03
• Impresión de las papeletas, los sobres de votación y otra documentación necesaria para los procesos electorales.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-02
• Execució material de les obres del projecte per a l'adequació de la xarxa de distribució elèctica interior i la dotació d'enllumentat exterior per l'antic Aquarterament de Son Tous
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-18

Anteriores y posteriores de Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local

• Servei de neteja ordinària, el dipòsit i la retirada de contenidors higiènics als banys de senyores i, si escau, de persones amb mobilitat reduïda, i el servei de desinfecció, desinsectació i desratització. Seu de l'antic Aquarterament de Son Tous — 27/02/2026
• Servei de neteja ordinària, el dipòsit i la retirada de contenidors higiènics als banys de senyores i, si escau, de persones amb mobilitat reduïda, i el servei de desinfecció, desinsectació i desratització. Oficina d'Informació i Orientació per a persones migrades (OFIM) — 27/02/2026
• El desenvolupament d'una aplicació informàtica per a la gestió de la documentació preparatòria de les sessions de la Comissió de Secretaris Generals i del Consell de Govern. — 09/01/2026
• Prestació del servei d’assessorament estratègic, planificació i difusió de les accions publicitàries del Govern de les Illes Balears. — 18/12/2025
• La vigilància presencial dels Jardins públics de Marivent — 01/12/2025
• Mantneiment fotocopiadores marca RICOH — 26/11/2025

Licitaciones similares y su resultado

• El contracte té per objecte el servei de conservació i manteniment de totes les àrees verdes enclavades en el… — Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de las Illes Balears
  Adjudicada a JARDINERIA MALLORQUINA, S.L. (JARMA) por 74.772 € (baja del 49,8 %) · 2024-12-03

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a BONFILL INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y PAISAJE S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 505.732 € y el presupuesto base de licitación asciende a 470.444 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Mallorca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares