Contrato para la ejecución de las obras de reordenación sostenible del acceso a la playa de Otur, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Valdés y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras para reorganizar y pavimentar el aparcamiento existente en la playa de Otur, en el municipio de Valdés, con el fin de limitar el acceso de vehículos a la zona de dunas. Se trata de un contrato no dividido en lotes.

Las obras se ejecutan sobre cuatro parcelas municipales situadas unos 350 metros antes de la playa, junto a la Carretera de la Playa. Se definirán tres calles paralelas que generarán dos zonas de aparcamiento en batería, con un único punto de conexión con la carretera. La zona de rodadura llevará pavimento en celosía de hormigón tipo pavi-césped, y las plazas de aparcamiento quedarán en césped natural.

El proceso incluye desbroce, retirada de tierra vegetal, rasanteo y compactación; después, lámina geotextil de 210 g/m², capa de grava filtrante de 20 cm, capa de arena de 5 cm y losas prefabricadas de hormigón. Los huecos se rellenarán con sustrato y semillas, y el perímetro se señalizará con hitos de hormigón armado.

El plazo de ejecución es de dos meses y las obras no podrán empezar antes del 15 de septiembre de 2025. El plazo de garantía mínimo es de un año. El valor estimado asciende a 65.864,68 euros, con un presupuesto base de licitación de 79.696,26 euros (IVA incluido).

Los criterios de adjudicación son el económico, hasta 50 puntos; la ampliación de la garantía, hasta 20 puntos, con 5 puntos por año adicional hasta cuatro años; la reducción del plazo, con 5 puntos por una reducción mínima de catorce días; y mejoras técnicas valoradas con juicio de valor, hasta 25 puntos. Entre estas mejoras figuran al menos 40 ejemplares arbóreos de porte no inferior a 1 metro, de los cuales al menos 20 serán de roble, al menos 3 mesas tipo picnic con bancos de polímero imitación madera y un mínimo de 20 ejemplares arbóreos autóctonos para marcación visual de la parcela.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras para la sustitución de la cubierta del edificio que alberga al grupo contra incendios (GCI) del área de… — plazo hasta el 23/11/2026
• Contrato de obras para la ejecucion de trabajos sobre la interfaz urbano-forestal del concejo de Parres — plazo hasta el 19/11/2026
• Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras necesarias para la reforma del bar del mercado de… — plazo hasta el 18/11/2026
• [UT1] Ejecución de micropilotes para la cimentación de pasarela peatonal metálica sobre el río Nalón en el en… — plazo hasta el 23/11/2026
• pavimentación de caminos en el concejo de Navia — plazo hasta el 23/11/2026
• Obras de extensión de red línea alimentación antena telecomunicaciones en las Defradas de las Montañas. — plazo hasta el 24/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Asturias →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Ver cláusula 9.1 del PCAP. Puede también acreditarse por medio de la clasificación.

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Ver cláusula 9.1 del PCAP. Puede también acreditarse por medio de la clasificación.

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 4,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 15,1 % en las 202 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas, de 63.165 € a 64.000 €. MIGUEL IGLESIAS GARCÍA ha ganado 4 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés. Se adjudicó 83 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Ver cláusula 30 del PCAP

Publicaciones oficiales

• Contrato de servicios para la redacción y tramitación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Valdés, del proyecto de urbanización y del proyecto de reparcelación.
  Publicada
  Publicada: 2026-11-03
• Contrato de obras para la renovación de pavimento en las calles Nené Losada Rico, La Asturianina y Margarita Salas de Luarca (Valdés).
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-22
• Enajenación mediante subasta pública de varios vehículos municipales.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-22
• Enajenación mediante subasta pública de varias parcelas de titularidad municipal.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-02
• Contrato de obras para la renovación de pavimento en las calles Nené Losada Rico, La Asturianina y Margarita Salas de Luarca (Valdés).
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-25

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés

• Contrato de obras de regeneración urbana en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de La Capitana (Luarca), en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, financiado con Fondos procedentes de la Unión Europea - Next Generation EU. — 21/08/2025
• Contrato por procedimiento negociado sin publicidad para la elaboración del proyecto técnico y la ejecución de las obras de mejora de la eficiencia energética del albergue municipal de peregrinos de Almuña, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Valdés y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. — 21/08/2025
• Contrato de obras para dotar de acometida eléctrica al Bosque-Jardín de la Fonte Baxa, en Luarca, dentro del eje 2 del Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino de Valdés, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con Fondos procedentes de la Unión Europea - Next Generation EU. — 01/08/2025
• Contrato de ejecución de las obras del Plan de caminos 2025, consistentes en la mejora de caminos en los entornos de Busto, Canero, Biescas, Turuelles y Castañedo (Valdés). — 18/07/2025
• Servicios de asistencia técnica para la redacción de un estudio de implantación de equipamiento local deportivo para la rasa costera occidental del concejo de Valdés, y de la documentación necesaria para su tramitación ambiental, según los antecedentes reseñados. — 04/07/2025
• Contrato del servicio de diseño y exposición de material artístico de la figura del cineasta Gil Parrondo, dentro del eje 4 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Valdés, "Musealización de personajes ilustres", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos procedentes de la Unión Europea-Next Generation EU. — 15/05/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de mejora del acceso peatonal a la Playa de Portizuelo (Valdés). — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés
  Adjudicada a ASFALTOS BALDA, S.L por 37.900 € (baja del 4,2 %) · 2026-06-19
• Contrato para la ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento del firme del Camino Real de Otur (Vald… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés
  Adjudicada a TRATAMINENTOS ASFALTICOS, S.A. por 52.792 € (baja del 15,6 %) · 2024-11-28
• Contrato de suministro de equipamientos para playas de Valdés, dentro del eje de actuación 1 del Plan de Sost… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés
  Adjudicada a BULNES SUMINISTROS, S.L. y 2 más por 56.822 € (baja del 6,3 %) · 2024-11-28
• Contrato para la ejecución de las obras de mejora de la eficiencia energética del albergue municipal de pereg… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés
  Adjudicada a MIGUEL IGLESIAS GARCÍA por 93.186 € (baja del 0,4 %) · 2025-11-27
• Contrato de obras de recuperación y acondicionamiento de los antiguos caminos de acceso y anejos a la Playa d… — Alcaldía del Ayuntamiento de Valdés
  Adjudicada a ALEJANDRA LÓPEZ GARCÍA por 31.563 € (baja del 3,1 %) · 2025-03-13
• Contrato de obra de ejecución del proyecto para la recuperación de la playa de Verdicio en el concejo de Gozón — Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias
  Adjudicada a EXCADE, S.L. por 1.672.616 € (baja del 29,7 %) · 2026-09-02

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a MIGUEL IGLESIAS GARCÍA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 65.865 € y el presupuesto base de licitación asciende a 79.696 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Asturias.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Asturias. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Asturias
• Licitaciones de obras de urbanización