Contrato para ejecución de la obra "Mejora del firme de la calle Hernán Cortés" de Chillón.

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de un nuevo pavimento de hormigón impreso en el tramo afectado de la calle Hernán Cortés, con el objetivo de renovar por completo el firme, mejorar la accesibilidad y la seguridad de la vía y dotarla de un acabado duradero y acorde al entorno urbano.

Los trabajos se ejecutarán en Chillón (Ciudad Real). El plazo de ejecución es de 3 meses, desde el 1 de abril de 2026.

El presupuesto base de licitación es de 49.365,58 euros con impuestos, equivalentes a 40.798 euros sin impuestos, que coincide con el valor estimado del contrato.

Para participar, el licitador debe no estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar. La solvencia técnica-profesional puede acreditarse mediante la clasificación como contratista de obras o cumpliendo los requisitos específicos de solvencia del pliego administrativo.

El único criterio de adjudicación evaluable mediante fórmulas es el precio, con una ponderación de 25. La garantía definitiva es del 5 %.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Renovacion de redes de abastecimiento en calle María Cristina — plazo hasta el 09/11/2026
• Tramitación de Contrato de IMPULSO CAPITAL relativo a la realización de MURALES ARTISTICOS en la zona del nue… — plazo hasta el 28/10/2026
• Reforma sala tenis de mesa — plazo hasta el 30/10/2026
• Obras de Mejora y Acondicionamiento de caminos rurales. La Solana (Ciudad Real). Camino Renúñez. — plazo hasta el 26/10/2026
• Acondicionamiento de la carretera CR-2031 de Manzanares a CM-420 (1ª Fase del p.k. 10+000 al p.k. 19+442) — plazo hasta el 26/10/2026
• Proyecto de ejecución para la Mejora de infraestructuras de abastecimiento en redes de agua potable en Arenas… — plazo hasta el 26/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Ciudad Real →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia técnica

Trabajos realizados: El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 34 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Reparación muro arroyo villa.
  Publicada
  Publicada: 2026-08-18
• Contrato para ejecución de la obra "Puesta en valor de la calle Rosario Márquez y los elementos patrimoniales del casco urbano de Chillón".
  Publicada
  Publicada: 2026-04-06
• Ejecución del proyecto de climatización e instalación fotovoltaica para autoconsumo y ampliación de potencia en el colegio público Nuestra Señora del Castillo de Chillón.
  Publicada
  Publicada: 2026-04-06
• Contrato para ejecución de la obra "Mejora del firme de Caminos Locales" de Chillón.
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-05
• Contratación de una plataforma de administración electrónica en modalidad Software.
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-18

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato para ejecución de las obras de ampliación de 1Ud. infantil en C.E.I.P. "VIRGEN DEL CASTILLO" de Chil… — Pleno del Ayuntamiento de Chillón
  Adjudicada a ANGEL MORENO SERENO por 146.681 € (baja del 5,5 %) · 2024-11-26
• Contrato de obras de Acondicionamiento del firme de los caminos El Collado, La Herrada y Solana a Casilicios… — Pleno del Ayuntamiento de Chera
  Adjudicada a GUEROLA ÁRIDOS Y HORMIGONES S.L por 141.804 € (baja del 4,7 %) · 2025-09-08
• Contrato de obras de modificación de la intersección de la calle Eduardo Chillida con la antigua M-121 — Alcaldía del Ayuntamiento de Meco · 2024-01-23
• Contrato de Obras de adecuación funcional de la Avenida de Andalucía en el entorno de la Parroquia Nuestra S… — Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · 2025-11-12
• Contratación de la obra denominada Mejora de pavimentación rodada y peatonal en calle chito y calle nueva del… — Alcaldia del Ayuntamiento de Cantillana
  Adjudicada a NAREST PARK EMPRESA DE SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA por 67.126 € (baja del 14,1 %) · 2024-10-04
• Renovación saneamiento y pluviales desde Calle Miguel Cervantes hasta Arroyo de Chilluevar (Jaén) — Alcaldía del Ayuntamiento de Chilluévar
  Adjudicada a ACTIVA SERVICIOS INTEGRALES SLU por 99.008 € (baja del 17,7 %) · 2026-02-03

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Chillón (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a HORMIMANCHA,S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 40.798 € y el presupuesto base de licitación asciende a 49.366 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Ciudad Real.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Ciudad Real
• Licitaciones de obras de urbanización